Договор на закупку медикаментов

Оглавление:

Договор поставки лекарственных средств (выборка со склада поставщика)

ДОГОВОР N ______ поставки лекарственных средств (выборка со склада поставщика)

___________________, именуем___ в дальнейшем «Поставщик», в лице ___________________, действующего на основании ___________________, с одной стороны, и ___________________, именуем___ в дальнейшем «Покупатель», в лице ___________________, действующего на основании ___________________, с другой стороны, заключили настоящий Договор о нижеследующем.

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

1.1. В соответствии с настоящим Договором Поставщик обязуется передавать Покупателю в обусловленный Договором срок лекарственные средства (далее по тексту «Товар»), указанные в п. 1.2 настоящего Договора, а Покупатель обязуется принять и оплатить лекарственные средства в размере и порядке, установленных настоящим Договором .

Договор считается заключенным, если между сторонами, в требуемой в подлежащих случаях форме, достигнуто соглашение по всем существенным условиям договора. Условие о предмете договора является существенным условием договора (п. 1 ст. 432 Гражданского кодекса РФ).

Существенными условиями договора являются условия, которые названы в законе или иных правовых актах как существенные или необходимые для договоров данного вида (абз. 2 п. 1 ст. 432 Гражданского кодекса РФ). Условие договора купли-продажи о товаре считается согласованным, если договор позволяет определить наименование и количество товара (п. 3 ст. 455 Гражданского кодекса РФ).

В соответствии со ст. 465 Гражданского кодекса РФ, если договор купли-продажи не позволяет определить количество подлежащего передаче товара, договор не считается заключенным. Количество товара предусматривается в соответствующих единицах измерения или в денежном выражении, либо в договоре может быть установлен порядок его определения.

1.3. Поставка Товара осуществляется партиями на основании заказа Покупателя.

2. ЦЕНА ТОВАРА И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ

2.1. Цена Товара, поставляемого по настоящему Договору, составляет:

2.2. В цену Товара включена стоимость доставки Товара на склад Покупателя.

2.3. После получения заказа от Покупателя Поставщик выставляет Покупателю счет на оплату стоимости партии Товара.

Стоимость партии Товара определяется на основании цены Товара, установленной п. 2.1 настоящего Договора, и количества Товара, указанного в заказе Покупателя.

2.4. Оплата стоимости партии Товара производится в течение _________ с даты поставки (п. 4.3 настоящего Договора) путем перечисления Покупателем денежных средств на расчетный счет Поставщика, указанный в разделе 9 настоящего Договора.

2.5. Датой оплаты считается дата поступления денежных средств на расчетный счет Поставщика.

3. КАЧЕСТВО ТОВАРА

3.3. Документы, подтверждающие надлежащее качество Товара, должны быть переданы Поставщиком Покупателю одновременно с Товаром.

3.4. Упаковка Товара должна обеспечивать его сохранность при транспортировке при условии бережного с ним обращения.

4. ПОРЯДОК ПОСТАВКИ И ПРИЕМКИ ТОВАРА

4.2. Поставка Товара осуществляется путем его доставки на склад Покупателя, находящийся по адресу: ____________________________.

4.3. Датой поставки является дата подписания акта приемки-передачи Товара в соответствии с п. 4.5 настоящего Договора.

4.4. Право собственности на Товар переходит от Поставщика к Покупателю с даты поставки Товара (п. 4.3 настоящего Договора). Риск случайной гибели или случайного повреждения Товара несет Покупатель с момента перехода к нему права собственности на Товар.

4.5. Приемка Товара производится на складе Покупателя с подписанием Сторонами акта приемки-передачи Товара.

4.6. Поставщик, допустивший недопоставку Товара, обязан восполнить непоставленное количество Товара в течение _________ с момента ____________________________.

Поставщик обязан допоставить Товар в ассортименте, установленном заказом Покупателя.

4.7. В случае поставки Товара ненадлежащего качества Покупатель вправе по своему выбору:

— отказаться от исполнения настоящего Договора и потребовать возврата уплаченной за Товар денежной суммы;

— потребовать замены Товара ненадлежащего качества Товаром, соответствующим условиям настоящего Договора, в срок не более _____________ с даты _____________________.

Покупатель предъявляет указанные в настоящем пункте требования, за исключением случая, когда Поставщик, уведомленный Покупателем о недостатках поставленного Товара, без промедления заменит поставленный Товар Товаром надлежащего качества.

4.8. Если Поставщик передал Покупателю наряду с Товаром, ассортимент которого соответствует настоящему Договору, Товар с нарушением условия об ассортименте, Покупатель вправе по своему выбору:

— принять Товар, соответствующий условию об ассортименте, и отказаться от остального Товара;

— отказаться от всего переданного Товара;

— потребовать заменить Товар, не соответствующий условию об ассортименте, Товаром в ассортименте, предусмотренном Договором, в срок не более _____________;

— принять весь переданный Товар.

При отказе от Товара, ассортимент которого не соответствует условию настоящего Договора, или предъявлении требования о замене Товара, не соответствующего условию об ассортименте, Покупатель вправе также отказаться от оплаты этого Товара, а если он оплачен, потребовать возврата уплаченной денежной суммы.

5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

5.1. В случае нарушения Поставщиком срока поставки Товара, установленного п. 4.1 настоящего Договора, или срока допоставки Товара, указанного в п. 4.6 настоящего Договора, Покупатель вправе предъявить Поставщику требование об уплате неустойки в размере ___% от стоимости не поставленного в срок Товара за каждый день просрочки.

5.2. В случае нарушения Поставщиком установленного п. 4.8 Договора срока замены Товара, не соответствующего требованиям об ассортименте, либо установленного п. 4.7 Договора срока замены Товара, не соответствующего требованиям о качестве, Покупатель вправе предъявить Поставщику требование об уплате неустойки в размере ___% от стоимости Товара, подлежащего передаче Поставщиком взамен, за каждый день просрочки.

5.3. В случае нарушения Покупателем срока оплаты Товара, указанного в п. 2.5 настоящего Договора, Поставщик вправе предъявить Покупателю требование об уплате неустойки в размере ___% от не уплаченной в срок суммы за каждый день просрочки.

5.4. За неисполнение или ненадлежащее исполнение иных условий настоящего Договора Стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации и условиями настоящего Договора.

6.1. Ни одна из Сторон не несет ответственности перед другой Стороной за невыполнение обязательств, обусловленное обстоятельствами, возникшими помимо воли и желания Сторон, которые нельзя предвидеть или избежать разумными способами, включая объявленную или фактическую войну, запретные действия властей, гражданские волнения, эпидемии, блокаду, эмбарго, землетрясения, наводнения, пожары и другие стихийные бедствия.

6.2. Документ, выданный соответствующим компетентным органом, является достаточным подтверждением наличия и продолжительности действия непреодолимой силы.

6.3. Сторона, которая не исполняет своего обязательства вследствие действия непреодолимой силы, должна немедленно известить другую Сторону о препятствии и его влиянии на исполнение обязательств по Договору.

7. РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ

7.1. Все споры по настоящему Договору решаются путем переговоров.

7.2. При недостижении согласия споры решаются в Арбитражном суде _________________ в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

8. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Наряду с условием о предмете договора, а также условиями, которые названы в законе или иных правовых актах как существенные или необходимые для договоров данного вида, существенными условиями договора являются все те условия, относительно которых по заявлению одной из сторон должно быть достигнуто соглашение (абз. 2 п. 1 ст. 432 Гражданского кодекса РФ). Таким образом, стороны вправе определить для себя любое условие в качестве существенного, при несогласованности которого договор не может считаться заключенным.

8.1. Настоящий Договор вступает в силу с даты его подписания Сторонами и действует до «___»__________ ____ г.

8.2. Настоящий Договор может быть расторгнут по соглашению Сторон либо по иным основаниям, установленным действующим законодательством Российской Федерации.

8.3. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, по одному экземпляру для каждой из Сторон.

8.4. Любые изменения и дополнения к настоящему Договору действительны при условии, если они совершены в письменной форме и подписаны Сторонами или уполномоченными на то представителями Сторон.

ДОГОВОР ПОСТАВКИ ЛЕКАРСТВЕННЫХ СРЕДСТВ И ПАРАФАРМАЦЕВТИЧЕСКИХ ТОВАРОВ (ВЫБОРКА ТОВАРА СО СКЛАДА ПРОДАВЦА)

ДОГОВОР N ______

ПОСТАВКИ ЛЕКАРСТВЕННЫХ СРЕДСТВ И ПАРАФАРМАЦЕВТИЧЕСКИХ ТОВАРОВ

(ВЫБОРКА ТОВАРА СО СКЛАДА ПРОДАВЦА)

г. ________________ «___»_________ ____ г.

______________________________________________________ , именуем__ в

дальнейшем «Продавец», в лице ____________________________________________,

(должность, фамилия, инициалы)

действующего на основании _______________________________, с одной стороны,

и _____________________________________________ , именуем__ в дальнейшем

«Покупатель», в лице _____________________________________________________,

(должность, фамилия, инициалы)

действующего на основании _______________________________________, с другой

стороны, заключили настоящий Договор о нижеследующем:

См. статьи 28, 29 ФЗ «О лекарственных средствах»

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

1.1. В соответствии с настоящим Договором Продавец, осуществляющий предпринимательскую деятельность, обязуется передать в обусловленный Договором срок (или сроки) производимые или закупаемые им лекарственные средства и парафармацевтические товары (далее по тексту «Товар»). Покупателю для использования в предпринимательской деятельности или в иных целях, не связанных с личным, семейным, домашним и иным подобным использованием по согласованному(ным) заказу(зам) Покупателя.

1.2. Продавец принимает на склад и отпускает со склада, организует хранение, обеспечивает качество Товара в соответствии с Приказом Минздрава РФ от 15.03.2002 N 80 «Об утверждении отраслевого стандарта «Правила оптовой торговли лекарственными средствами. Основные положения» (Зарегистрировано в Минюсте РФ 19.03.2002 N 3302).

1.3. Информация о Товаре должна соответствовать статье 43 ФЗ «О лекарственных средствах».

1.4. Продавец передает Покупателю Товар в таре и (или) упаковке установленных соответствующими ГОСТ и ТУ. Дополнительные требования к таре и упаковке Товара: ________________________________________________________.

1.5. В предусмотренных законом случаях применяются цены (тарифы, расценки, ставки), устанавливаемые или регулируемые уполномоченными на то государственными органами.

1.6. В цену Товара включены:

— упаковка, маркировка, тара;

— хранение в течение ______ дней с момента согласования заявки сторонами;

— погрузка на складе Продавца;

2. ЦЕНА, КОЛИЧЕСТВО, КАЧЕСТВО И АССОРТИМЕНТ ТОВАРА

2.1. Ассортимент, количество, цена каждой единицы Товара и общая сумма Договора определяются Продавцом по согласованию с Покупателем исходя из стоимости Товара на день отгрузки (или согласования цены) Товара и продолжительности отсрочки платежа Покупателю и отражаются в согласованном сторонами заказе, который является неотъемлемой частью настоящего Договора.

2.2. Заказ согласовывается путем составления одного документа, подписанного сторонами, либо путем обмена документами посредством почтовой, телеграфной, телетайпной, телефонной, электронной или иной связи, позволяющей достоверно установить, что документ исходит от стороны по Договору.

В случае обмена письменными документами заказ считается согласованным, если из содержания перечисленных в настоящем пункте документов можно сделать однозначный вывод о согласовании сторонами условий о количестве, ассортименте, цене, сроках поставляемого Товара, а также, при необходимости, о других существенных условиях поставки Товара.

Читайте так же:  Почетный донор пензы льготы

2.3. Маркировка, оформление, качество, эффективность и безопасность поставляемого Товара должны соответствовать требованиям ФЗ «О лекарственных средствах».

2.4. Увеличение Продавцом цены Товара в одностороннем порядке в течение срока действия соглашения о цене Товара не допускается, кроме случая, предусмотренного в п. 5.1 настоящего Договора.

2.5. Качество Товара подтверждается сертификатами качества.

2.6. Остаточный срок годности поставляемого Товара должен быть не менее ______% от срока годности, установленного производителем на данный вид товара.

2.7. Продавец отвечает за качество поставляемого Товара в течение всего срока годности.

3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

3.1. Продавец обязан:

3.1.1. Передать Покупателю Товар надлежащего качества и в согласованных сторонами количестве и ассортименте.

3.1.2. Обеспечить Покупателю после произведенной им оплаты доступ на склад Продавца для получения Товара.

3.1.3. Обеспечить резервирование Товара после поступления от Покупателя заказа на Товар в течение срока, указанного в п. 5.1 настоящего Договора.

3.2. Покупатель обязан:

3.2.1. Осуществить проверку при приемке Товара по количеству, качеству и ассортименту, составить и подписать соответствующие документы (накладную и т.д.).

3.2.2. Оплатить купленный Товар в срок, установленный в п. 4.1 настоящего Договора.

3.2.3. Предоставить образец печати и подписи должностного лица, имеющего право подписи на финансовых документах Покупателя.

3.2.4. Осуществить вывоз Товара со склада в течение срока, предусмотренного п. 5.1 настоящего Договора.

3.3. Продавец вправе:

3.3.1. Требовать от Покупателя документ, подтверждающий произведенную Покупателем оплату Товара (платежное поручение и т.д.).

3.3.2. В случае нарушения срока, предусмотренного п. 5.1 настоящего Договора, отказаться от поставки Товара либо пересмотреть стоимость поставляемой партии Товара с учетом издержек по его (Товара) хранению.

Примечание. Издержки по хранению Товара оплачиваются в размере ___% от общей суммы заказа за каждый день просрочки оплаты Товара.

3.3.3. Расторгнуть настоящий Договор в одностороннем порядке в случае неоднократного нарушения сроков оплаты Товара и/или неоднократной невыборки Товара со стороны Покупателя.

3.4. Покупатель вправе:

3.4.1. Требовать от Продавца готовности Товара для вывоза Покупателем со склада в срок, предусмотренный п. 5.1 настоящего Договора.

3.4.2. Расторгнуть настоящий Договор в одностороннем порядке в случае поставки Товара ненадлежащего качества с недостатками, которые не могут быть устранены в приемлемый для покупателя срок и/или неоднократного нарушения сроков поставки Товара.

3.4.3. Оплатить Товар с отсрочкой платежа на срок, предусмотренный п. 4.1 настоящего Договора.

4. ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ

4.1. Покупатель осуществляет оплату Товара путем перечисления денежных средств на расчетный счет Продавца в течение ___________ дней после согласования заявки.

4.2. В подтверждение оплаты Покупатель обязуется предоставить Продавцу платежное поручение с обязательным указанием цели платежа (оплата по счету N ___________ от «__»_________ ____ г.) с исполнением и круглой печатью банка, которое должно быть передано по факсу _________.

5. ПОСТАВКА, ОТГРУЗКА, ПРИЕМКА, ВОЗВРАТ ТОВАРА

5.1. При поступлении от Покупателя заказа на Товар он резервируется Продавцом за Покупателем. Срок, на который Товар может быть зарезервирован, не может превышать _____ дней. Если в течение этого срока Товар не будет оплачен и вывезен Покупателем со склада, Продавец будет иметь право на односторонний отказ от поставки Товара либо на односторонний пересмотр суммы Договора.

5.2. Поставка осуществляется путем выборки Товара Покупателем на складе Поставщика (самовывозом). Поставка Товара может быть осуществлена иным способом, но только после письменного согласования сторонами настоящего Договора этого способа.

5.3. Продавец обеспечивает погрузку Товара в транспортное средство Покупателя своими силами и средствами в местонахождении Товара в количестве и ассортименте в соответствии с согласованными сторонами условиями заказа. Покупатель обязан предоставить транспортное средство под погрузку по адресу, указанному Продавцом, в течение _____ дней после согласования заказа на соответствующую партию Товара.

5.4. Товар принимается Покупателем по количеству мест, указанных в товарной/товарно-транспортной накладной и в ненарушенной упаковке Продавца (или изготовителя), по качеству — согласно документам по качеству.

5.5. Внутритарная приемка товара по количеству и качеству производится на складе Продавца комиссией из представителей Покупателя с участием эксперта Торгово-промышленной платы Российской Федерации (возможны иные варианты).

По результатам приемки составляется акт экспертизы.

Во всем остальном Покупатель руководствуется инструкциями о порядке приемки продукции производственно-технического назначения и товаров народного потребления по количеству (N П-6 от 15.06.1965 г.) и по качеству (N П-7 от 25.04.1966 г.).

5.6. Претензии по количеству и качеству товара (за исключением скрытых дефектов изготовителя) могут быть заявлены Покупателем не позднее двадцати дней с даты поставки товара, претензии по скрытым дефектам могут быть заявлены Покупателем в течение всего срока годности товара.

5.7. Поставщик обязан рассмотреть полученную претензию и дать ответ по существу в течение десяти дней с даты ее получения.

5.8. Упаковка должна обеспечивать сохранность товара при транспортировке и погрузо-разгрузочных работах к конечному месту эксплуатации.

5.9. Право собственности на купленный Товар переходит к Покупателю с момента получения Товара у Продавца.

Риск случайной гибели несет собственник в соответствии с действующим гражданским законодательством России.

5.10. В случае изъятия недоброкачественных Товаров из оборота решениями компетентных органов они возвращаются Продавцу.

При этом переход права собственности на Товар от Продавца к Покупателю стороны признают не состоявшимся; Продавец возвращает Покупателю денежные средства, уплаченные по договору.

6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

6.1. В случаях, когда Покупатель в нарушение закона, иных правовых актов или настоящего Договора не принимает Товар или отказывается его принять, Товар, Продавец вправе потребовать от Покупателя принять Товар или отказаться от исполнения Договора, при этом Покупатель должен возместить Продавцу штраф в размере ___% от общей суммы Договора.

6.2. При необоснованном отказе от приемки Товара Покупатель возмещает Продавцу убытки в виде упущенной выгоды, исходя из ставки рефинансирования ЦБ РФ на день оплаты.

6.3. Товар, не соответствующий согласованному условию об ассортименте, качестве и количестве, считается принятым, если Покупатель в течение ________ дней после его получения не сообщит Продавцу о своем отказе от Товара.

6.4. Если Покупатель не отказался от Товара, ассортимент и количество которого не соответствуют данному Договору, он обязан согласовать с Продавцом в течение __ дней цену принятого Товара.

6.5. За просрочку оплаты Товара, предусмотренную п. п. 4.1 и 4.2 Договора, Покупатель уплачивает пеню в размере ___% за каждый день просрочки от стоимости неоплаченного Товара.

6.6. За нарушение условий настоящего Договора стороны несут ответственность в установленном порядке. Возмещению подлежат убытки в виде реального ущерба и упущенной выгоды. Бремя доказывания убытков лежит на потерпевшей стороне.

6.7. За неисполнение или ненадлежащее исполнение Покупателем своих обязательств Продавец вправе взыскать убытки в полной сумме сверх неустойки.

6.8. Виновная сторона возмещает ущерб, связанный с вредом, нанесенным здоровью человека вследствие применения Товара, в соответствии со статьей 45 ФЗ «О лекарственных средствах».

6.9. Виновная сторона несет ответственность за нарушение статьи 31 ФЗ «О лекарственных средствах».

7.1. Ни одна из сторон не несет ответственности перед другой стороной за невыполнение обязательств, обусловленное обстоятельствами, возникшими помимо воли и желания сторон, которые нельзя предвидеть или избежать разумными способами, включая объявленную или фактическую войну, запретные действия властей, гражданские волнения, эпидемии, блокаду, эмбарго, землетрясения, наводнения, пожары и другие стихийные бедствия.

7.2. Документ, выданный соответствующим компетентным органом, является достаточным подтверждением наличия и продолжительности действия непреодолимой силы.

7.3. Сторона, которая не исполняет своего обязательства вследствие действия непреодолимой силы, должна немедленно известить другую сторону о препятствии и его влиянии на исполнение обязательств по Договору.

8. РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ

8.1. Все споры по настоящему Договору решаются путем переговоров.

8.2. При недостижении согласия споры решаются в Арбитражном суде г. __________________.

8.3. По спорным вопросам, не урегулированным настоящим Договором, стороны руководствуются параграфом 3 главы 30 Гражданского кодекса Российской Федерации, ФЗ «О лекарственных средствах», Законом РФ «О защите прав потребителей».

9. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА

9.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания сторонами и действует до «___»__________ ____ г.

9.2. Срок поставки Товара по каждой согласованной сторонами заявке является существенным условием Договора.

10. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

10.1. При подписании настоящего Договора Продавец предъявляет, а Покупатель подтверждает, что ознакомлен с лицензией N _____________, выданной Продавцу «__»_____ ____ г. и действующей до «__»____ ____ г., которая дает право Продавцу осуществлять следующие виды деятельности: получение, хранение, доставку, оптовую реализацию лекарственных средств, изделий медицинского назначения и парафармацевтической продукции аптечным, лечебно-профилактическим учреждениям, контроль за их хранением и качеством. Без права получения, реализации и хранения наркотических, ядовитых, сильнодействующих лекарственных средств, согласно спискам Постоянного комитета по контролю наркотиков.

10.2. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из сторон.

10.3. Любые изменения и дополнения к настоящему Договору действительны при условии, если они совершены в письменной форме и подписаны сторонами или уполномоченными на то представителями сторон.

Договор на закупку медикаментов

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

1.1. В соответствии с настоящим Договором Продавец обязуется передать в собственность Покупателю медикаменты и товары парафармации (далее по тексту «Товар») по согласованному заказу Покупателя, а Покупатель обязуется принять этот Товар и уплатить за него определенные Договором денежные средства (цену).

2. ЦЕНА, КОЛИЧЕСТВО, КАЧЕСТВО И АССОРТИМЕНТ ТОВАРА

2.1. Ассортимент, количество, цена единицы Товара и общая сумма Договора определяются Продавцом по согласованию с Покупателем исходя из стоимости Товара на день отгрузки (или согласования цены) Товара, предоставляемых услуг и продолжительности отсрочки платежа Покупателю и отражаются в утвержденном сторонами заказе, который является неотъемлемой частью настоящего Договора.

2.2. Заказ утверждается путем составления одного документа, подписанного уполномоченными представителями сторон, либо путем обмена документами посредством почтовой, телеграфной, телетайпной, телефонной, электронной или иной связи, позволяющей достоверно установить, что документ исходит от стороны по Договору.

В случае обмена письменными документами заказ считается утвержденным, если из содержания перечисленных в настоящем пункте документов можно сделать однозначный вывод о согласовании сторонами условий о количестве, ассортименте, цене поставляемого Товара, а также, при необходимости, о других существенных условиях поставки Товара.

Читайте так же:  Капремонт субсидия

2.3. Продавец обязан передать Покупателю Товар надлежащего качества и в согласованных сторонами количестве и ассортименте.

2.4. Увеличение Продавцом цены Товара в одностороннем порядке в течение срока действия соглашения о цене Товара не допускается, кроме случая, предусмотренного в п. 5.1 настоящего Договора.

2.5. Качество Товара должно соответствовать требованиям, указанным в сертификатах соответствия или других документах, определяющих качество Товара.

2.6. Проверка качества Товара производится Покупателем при получении Товара от Продавца.

3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

3.1. Продавец обязан:

3.1.1. Передать Покупателю Товар надлежащего качества и в согласованных сторонами количестве и ассортименте.

3.1.2. Обеспечить Покупателю после произведенной им оплаты доступ на склад Продавца для получения Товара.

3.1.3. Обеспечить резервирование Товара после поступления от Покупателя заказа на Товар в течение срока, указанного в п. 5.1 настоящего Договора.

3.2. Покупатель обязан:

3.2.1. Осуществить проверку при приемке Товара по количеству, качеству и ассортименту, составить и подписать соответствующие документы (накладную и т.д.).

3.2.2. Оплатить купленный Товар в срок, установленный в п. 4.1 настоящего Договора.

3.2.3. Предоставить образец печати и подписи должностного лица, имеющего право подписи на финансовых документах Покупателя.

3.2.4. Осуществить вывоз Товара со склада в течение срока, предусмотренного п. 5.1 настоящего Договора.

3.3. Продавец вправе:

3.3.1. Требовать от Покупателя документ, подтверждающий произведенную Покупателем оплату Товара (платежное поручение и т.д.).

3.3.2. В случае нарушения срока, предусмотренного п. 5.1 настоящего Договора, отказаться от поставки Товара либо пересмотреть стоимость поставляемой партии Товара с учетом издержек по его (Товара) хранению.

Примечание. Издержки по хранению Товара оплачиваются в размере ___% от общей суммы заказа за каждый день просрочки оплаты Товара.

3.3.3. Расторгнуть настоящий Договор в одностороннем порядке в случае нарушения сроков оплаты Товара.

3.4. Покупатель вправе:

3.4.1. Требовать от Продавца готовности Товара для вывоза Покупателем со склада в срок, предусмотренный п. 5.1 настоящего Договора.

3.4.2. Расторгнуть настоящий Договор в одностороннем порядке в случае несоблюдения Продавцом условий, предусмотренных п. 3.1.

3.4.3. Оплатить Товар с отсрочкой платежа на срок, предусмотренный п. 4.1 настоящего Договора.

4. ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ

4.1. Покупатель осуществляет оплату Товара путем перечисления денежных средств на расчетный счет Продавца в течение ___________ дней после подписания документа, подтверждающего факт отгрузки Товара (накладная и т.д.).

4.2. В подтверждение оплаты Покупатель обязуется предоставить Продавцу платежное поручение с обязательным указанием цели платежа (оплата по накладной, счету N ___________ от «__»_________ ____ г. и т.д.) с исполнением и круглой печатью банка, которое должно быть передано по факсу _________.

5. ПОСТАВКА, ОТГРУЗКА И ПРИЕМКА ТОВАРА

5.1. При поступлении от Покупателя заказа на Товар он резервируется Продавцом за Покупателем. Срок, на который Товар может быть зарезервирован, не может превышать _____ дней. Если в течение этого срока Товар не будет вывезен Покупателем со склада, Продавец будет иметь право на односторонний отказ от поставки Товара либо на односторонний пересмотр суммы Договора.

5.2. Поставка осуществляется путем выборки Товара Покупателем на складе Поставщика (самовывозом). Поставка Товара может быть осуществлена иным способом, но только после письменного согласования сторонами настоящего Договора этого способа.

5.3. Продавец обеспечивает погрузку Товара в транспортное средство Покупателя своими силами и средствами в местонахождении Товара в количестве и ассортименте в соответствии с согласованными сторонами условиями заказа. Покупатель обязан предоставить транспортное средство под погрузку по адресу, указанному Продавцом, в течение _____ дней после согласования заказа на соответствующую партию Товара.

5.4. Приемка Товара по количеству и ассортименту осуществляется уполномоченным лицом Покупателя во время передачи Товара Покупателю вместе с сертификатами качества. В случае несоответствия количества или ассортимента Товара настоящему Договору в накладной должна быть сделана отметка о фактически принятом количестве и ассортименте Товара.

5.5. Обязательства Продавца по отпуску и отгрузке считаются выполненными с момента передачи Товара и подписания представителем Покупателя товарной накладной.

5.6. Упаковка Товара должна обеспечивать его сохранность при транспортировке при условии бережного с ним обращения.

5.7. Право собственности на купленный Товар переходит к Покупателю с момента получения Товара у Продавца.

Риск случайной гибели несет собственник в соответствии с действующим гражданским законодательством России.

6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

6.1. В случаях, когда Покупатель в нарушение закона, иных правовых актов или настоящего Договора не принимает Товар или отказывается его принять, Продавец вправе потребовать от Покупателя принять Товар или отказаться от исполнения Договора, при этом Покупатель должен возместить Продавцу штраф в размере ___% от общей суммы Договора.

6.2. При необоснованном отказе от приемки Товара Покупатель возмещает Продавцу убытки в виде упущенной выгоды, исходя из ставки рефинансирования ЦБ РФ на день оплаты.

6.3. Товар, не соответствующий согласованному условию об ассортименте и количестве, считается принятым, если Покупатель в течение ________ дней после его получения не сообщит Продавцу о своем отказе от Товара.

6.4. Если Покупатель не отказался от Товара, ассортимент и количество которого не соответствуют данному Договору, он обязан согласовать с Продавцом в течение __ дней цену принятого Товара.

6.5. За просрочку оплаты Товара, предусмотренную п.п. 4.1 и 4.2 Договора, Покупатель уплачивает пеню в размере ___% за каждый день просрочки от стоимости неоплаченного Товара.

6.6. За нарушение условий настоящего Договора стороны несут ответственность в установленном порядке. Возмещению подлежат убытки в виде реального ущерба и упущенной выгоды. Бремя доказывания убытков лежит на потерпевшей стороне.

6.7. За неисполнение или ненадлежащее исполнение Покупателем своих обязательств Продавец вправе взыскать убытки в полной сумме сверх неустойки.

7.1. Ни одна из сторон не несет ответственности перед другой стороной за невыполнение обязательств, обусловленное обстоятельствами, возникшими помимо воли и желания сторон, которые нельзя предвидеть или избежать разумными способами, включая объявленную или фактическую войну, запретные действия властей, гражданские волнения, эпидемии, блокаду, эмбарго, землетрясения, наводнения, пожары и другие стихийные бедствия.

7.2. Документ, выданный соответствующим компетентным органом, является достаточным подтверждением наличия и продолжительности действия непреодолимой силы.

7.3. Сторона, которая не исполняет своего обязательства вследствие действия непреодолимой силы, должна немедленно известить другую сторону о препятствии и его влиянии на исполнение обязательств по Договору.

8. РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ

8.1. Все споры по настоящему Договору решаются путем переговоров.

8.2. При недостижении согласия споры решаются в Арбитражном суде г. __________________.

9. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА

9.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания сторонами и действует до «___»__________ ____ г.

10. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

10.1. При подписании настоящего Договора Продавец предъявляет, а Покупатель подтверждает, что ознакомлен с лицензией N _____________, выданной Продавцу «__»_____ ____ г. и действующей до «__»____ ____ г., которая дает право Продавцу осуществлять следующие виды деятельности: получение, хранение, доставку, оптовую реализацию лекарственных средств, изделий медицинского назначения и парафармацевтической продукции аптечным, лечебно-профилактическим учреждениям, контроль за их хранением и качеством. Без права получения, реализации и хранения наркотических, ядовитых, сильнодействующих лекарственных средств, согласно спискам Постоянного комитета по контролю наркотиков.

10.2. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из сторон.

10.3. Любые изменения и дополнения к настоящему Договору действительны при условии, если они совершены в письменной форме и подписаны сторонами или уполномоченными на то представителями сторон.

Закупка лекарственных средств по 44-ФЗ

Лекарственные средства — самые проблемные закупки по Закону № 44-ФЗ. Так как речь идёт о социально значимых товарах, законодатель уделил особое внимание порядку проведения таких закупок, установил дополнительные требования и ограничения к участникам закупок и заказчикам. В статье расскажем, на что обратить особое внимание при закупках лекарств.

Управление государственными и муниципальными закупками ( 144 , 120 , 40 ак. часов) – дополнительная профессиональная программа повышения квалификации для контрактных управляющих, специалистов контрактных служб и закупочных комиссий.

Дополнительные требования к поставщикам

Закон № 44-ФЗ содержит специальные нормы, применяемые при закупках лекарственных средств.

Во-первых, участник закупки должен иметь лицензию на производство лекарственных средств и (или) на осуществление фармацевтической деятельности.

Во-вторых, если по контракту предполагается закупка наркотических или психотропных лекарственных средств, то участник закупки должен иметь лицензию на осуществление деятельности по обороту наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров, культивированию наркосодержащих растений.

В-третьих, участник закупки лекарственных средств, предложивший цену контракта, которая на 25 и более процентов ниже начальной (максимальной) цены контракта, обязан представить заказчику обоснование предлагаемой цены контракта. Обоснование может содержать гарантийное письмо от производителя, включающее в себя цену и количество поставляемого товара, иные документы, которые подтверждают возможность осуществить поставку товара по предложенной цене. В случае невыполнения данного требования или признания предложенной цены необоснованной конкурсная заявка отклоняется, а при проведении аукциона его победитель признаётся уклонившимся от заключения контракта.

В-четвертых, при закупке препарата из перечня жизненно важных и необходимых лекарственных средств (ЖВНЛС), их стоимость не должна превышать предельные отпускные цены, установленные государством. Иначе заявка будет отклонена (ч. 10 ст. 31 Закона 44-ФЗ).

В отрывке из вебинара «Особенности закупок в медицине по 44-ФЗ» лектор расскажет, можно ли устанавливать в процентах срок годности.

Какими способами можно закупать лекарства

Электронный аукцион

Это основной способ приобретения лекарственных средств. Дело в том, что заказчики должны проводить закупки в форме электронного аукциона при наличии закупаемых товаров в перечне, установленном Правительством РФ (ч. 2 ст. 59 Закона № 44-ФЗ). Лекарства как раз входят в аукционный перечень № 471-р по ОКПД 21.20.1 «Препараты лекарственные», наряду с прочими позициями.

Запрос котировок

В некоторых случаях закупка может осуществляться путем запроса котировок. Например, если:

  1. Заказчик проводит закупку не дороже 500 тыс. руб.
  2. Заказчик расторг в одностороннем порядке уже заключенный контракт на препараты, которые закупает.
  3. Контракт расторгнут по суду из-за того, что победитель не поставляет лекарства из ЖНЛВЛ.
  4. ФАС или суд отменили результаты электронного аукциона и разрешили провести запрос котировок.

Читайте так же:  Оформить кредит 1% в месяцев

В последних трех случаях контракт заключают на срок, который не превышает время, необходимое для проведения нового аукциона (ч. 2 ст. 76 Закона № 44-ФЗ). Количество закупаемых лекарств при этом должно соответствовать нуждам заказчика на этот срок.
Приглашение принять участие в запросе котировок заказчик должен отправить не менее, чем трем поставщикам (ч. 4 ст. 74 Закона № 44-ФЗ).

Запрос предложений

Заказчик вправе закупать медикаменты путем проведения запроса предложений, когда препарат необходим для назначения пациенту по медицинским показаниям (индивидуальная непереносимость, по жизненным показаниям) на срок его лечения (п. 7 ч. 2 ст. 83 Закона № 44-ФЗ). Каждая такая закупка должна быть включена в план и план-график медучреждения, но прежде ее должна обосновать врачебная комиссия. Решение фиксируют в медицинских документах пациента, журнале врачебной комиссии и включают в реестр контрактов вместе с заключенным контрактом.

У единственного поставщика

Пункт 28 ч. 1 ст. 93 Закона № 44-ФЗ разрешает закупку лекарственных средств у единственного поставщика. В этом случае необходимо учитывать ряд особенностей:

  • объем поставки не может превышать 200 000 рублей;
  • предметом закупки являются препараты, рассчитанные на одного больного;
  • есть решение врачебной комиссии, подтверждающее наличие медицинских показаний у пациента;
  • объем препаратов соответствует сроку лечения больного;
  • решение врачебной комиссии подлежит размещению в ЕИС вместе с контрактом.

Кроме того, закупку у единственного поставщика можно провести, когда медикаменты требуются для срочного медицинского вмешательства после аварии или катастрофы.

Сейчас разрабатывается законопроект на покупку лекарств для онкобольных не дороже 600 тыс. рублей, так как таким пациентам часто нужны дорогие препараты максимально быстро.

Наименование лекарственного средства

По общему правилу, если объектом закупки являются лекарственные средства, то в извещении о закупке указывается международное непатентованное наименование (МНН). Если у лекарственного средства МНН отсутствует, следует указывать химические, группировочные наименования (п. 6 ч. 1 ст. 33 Закона № 44-ФЗ).
В некоторых случаях закупать лекарственные препараты можно по торговым наименованиям:

  • Препарат входит в перечень лекарств, которые закупают по торговым наименованиям (п. 6 ч. 1 ст. 33). Но пока такой перечень не сформирован;
  • В запросах предложений (п. 7 ч. 2 ст. 83 Закона № 44-ФЗ);
  • В закупках у единственного поставщика (п. 28 ч. 1 ст. 93 Закона № 44-ФЗ);
  • В закупках инсулинов и циклоспоринов. Такая возможность указана в разъяснении Минэкономразвития. Однако заказчику придется обосновать, почему ему нужен препарат конкретной торговой марки.

Формирование лотов

Закупка лекарств по 44 ФЗ имеет еще одну особенность, которая связана с формированием лотов. Смешивать в одном лоте лекарственные средства с разными МНН (химическими, группировочными наименованиями), можно в случае, если начальная (максимальная) цена контракта не превышает предельное значение, установленное в постановлении Правительства РФ от 17.10.2013 г. № 929:

  • 1 млн. рублей — для заказчиков, у которых объем денежных средств, направленных на закупку лекарственных средств в предшествующем году, составил менее 500 млн. руб.;
  • 2,5 млн. рублей — для заказчиков, у которых объем денежных средств, направленных на закупку лекарственных средств в предшествующем году, составил от 500 млн. руб. до 5 млрд. руб.;
  • 5 млн. рублей — для заказчиков, у которых объем денежных средств, направленных на закупку лекарственных средств в предшествующем году, составил более 5 млрд. руб.

Кроме того, нельзя смешивать в одном лоте лекарственные средства с МНН и лекарственные средства с торговыми наименованиями.

Эти правила действуют на закупки всех видов лекарств, кроме закупок по офсетному контракту, одно из условий которого — инвестировать часть суммы контракта в экономику страны (ст. 111.4 Закона № 44-ФЗ).

Интересно письмо ФАС от 09.06.2015 N АК/28644/15. В нем антимонопольная служба перечисляет требования к поставщику и товару, которые считает ограничением конкуренции. Например, в одну закупку нельзя включать:

  • Лекарства и медицинские изделия;
  • Лекарства и устройства для их разведения или введения;
  • Уникальные лекарства без аналогов и лекарства, у которых есть несколько торговых наименований и т.д.

Кроме того, антимонопольная служба считает недопустимым указание в закупке требований к объему наполнения упаковки вместо дозировки, составу вспомогательных компонентов, остаточному сроку годности, температуре хранения и других. С полным перечнем ограничений можно ознакомиться в письме ФАС.

Особенности закупки лекарств из Перечня ЖНВЛП

Цены на лекарства из перечня ЖНВЛП регулируются государством следующим образом:

  • устанавливаются методики определения производителями лекарств предельных отпускных цен;
  • регистрируются предельные отпускные цены на такие препараты;
  • ведется реестр предельных отпускных цен, который размещен в открытом доступе на сайте Росздравнадзора;
  • утверждаются методики установления на региональном уровне предельных отпускных и розничных надбавок на лекарства.

Начальную (максимальную) цену контракта надо определять по правилам Закона № 44-ФЗ. Метод сопоставимых рыночных цен является приоритетным (Письмо Минфина России от 26.09.2017 № 24-01-07/62519).

Основания для отстранения участников закупки ЖНВЛП

При закупке лекарств ЖНВЛП, в любой момент можно отстранить от закупки участника, или отказаться от заключения контракта с победителем торгов (ч. 10 ст. 31 Закона № 44 ФЗ):

  • если предельная отпускная цена лекарственных препаратов, предлагаемых участником, не зарегистрирована;
  • если при превышении предельных цен победитель определения поставщиков отказывается их понижать.

Нужно ли в этом случае передавать данные об участнике в Реестр недобросовестных поставщиков? В Минфине считают, что не нужно. В письме от 04.09.2017 № 24-02-08/56717 чиновники пояснили: участник попадает в РНП, если нарушил условия контракта. В указанном случае контракт с ним заключен не был.

Следует помнить, что цена лекарства содержит сумму НДС (10 %) и региональные оптовые надбавки (предельные размеры оптовых и розничных надбавок на лекарства утверждены постановлением Правительства от 29.10.2010 № 865, устанавливают их региональные власти). А вот цены в реестре предельных отпускных цен не включают в себя ни НДС, ни надбавки. Поэтому заказчик должен сравнить «цену на лекарство», которое предложено участником, и «цену производителя».

Если обнаружено превышение предельных цен, заказчик может указать участнику на необходимость:

  • уменьшения цены на лекарство до размера, который не будет превышать предельную отпускную цену;
  • пропорционального снижения общей цены контракта.

Если участник закупки допустил снижение НМЦК более, чем на 25%, то он должен (ст. 37 Закона № 44-ФЗ):

  • доказать свою добросовестность;
  • показать расчеты представленной «демпинговой» цены на лекарство.

Если участник закупки не выполнит это требование, заказчик обязан отказаться от заключения контракта.

В ЕИС заказчик размещает протокол об отказе в заключении контракта, в течение двух дней он направляется заказчиком победителю в порядке, предусмотренном ч. 11 ст. 31 Закон № 44-ФЗ.

Описание предмета закупки

При описании объекта закупки заказчик должен руководствоваться положениями ст. 33 Закона № 44-ФЗ.

  1. Описание объекта закупки должно носить объективный характер.
  2. В описании объекта закупки должны быть указаны функциональные, технические и качественные характеристики, эксплуатационные характеристики.
  3. В описании объекта закупки не должны содержаться требования или указания в отношении товарных знаков, фирменных наименований, патентов, полезных моделей, промышленных образцов, наименования места происхождения товаров, наименования производителя, за исключением случаев, если иначе невозможно более точно описать характеристики объекта. Указывать товарные знаки можно лишь в том случае, если при выполнении работ или оказании услуг будут использоваться товары, поставки которых не являются предметом контракта.

Правильно составить описание предмета закупки поможет Государственный реестр лекарственных средств. В нем можно найти следующую информацию: о МНН, составе, лекарственных формах, дозировке, показаниях/противопоказаниях, побочных эффектах, сроке годности, условиях хранения, условиях отпуска, входит ли лекарственный препарат в перечень ЖНВЛП.

Заказчикам необходимо очень осторожно подходить к описанию объекта закупки при составлении конкурсной документации. Нельзя в документации закупки указывать терапевтически не значимые характеристики, соответствующие конкретным торговым наименованиям лекарственных препаратов, без возможности поставки эквивалентного товара. Например,

  • указание конкретных лекарственных форм препаратов («порошок», капсулы», «таблетки», «раствор» и т.д);
  • определенная дозировка лекарственного препарата;
  • требования к составу вспомогательных веществ или режиму хранения препаратов;
  • указание формы выпуска (первичной упаковки) лекарственного препарата без возможности поставки аналогичных препаратов в иной форме выпуска (упаковке);
  • описание цвета, формы, вкуса таблеток (капсул), цвета, формы и материала первичной и вторичной упаковки и т.д.;
  • объединение в один лот лекарственных препаратов, имеющих в пределах одного МНН несколько торговых наименований, с уникальными лекарственными препаратами, имеющими только одно торговое наименование в пределах соответствующего МНН (с учетом лекарственных форм и дозировок);
  • закупка лекарственных средств совместно с медицинскими изделиями и иными товарами.

ФАС считает, что такое описание является одним из видов ограничения количества участников закупки лекарственных препаратов, и, следовательно, ограничения конкуренции (Письмо ФАС от 9.06.2015 № АК/28644/15). Описывать объект закупки стоит максимально общими категориями. Любое дополнительное требование к объекту закупки заказчик должен обосновать, например, требования к режиму хранения. В дальнейшем участник закупки должен конкретизировать лекарственные средства, которые он планирует поставить по контракту.