Договор поставки и пусконаладки оборудования

Образцы договоров

Разработкой представленных договоров, а также их переводом на большинство основных языков мира занимается ООО «МОК-Консалт» (ИНН 7702441175, ОГРН 1187746833867) телефон +7 (916) 152-95-26

среда, 3 июня 2015 г.

Образец договора поставки оборудования и проведения пуско-наладочных работ (кондиционеры)

Договор поставки оборудования и проведения пуско-наладочных работ

г. Москва «01» мая 2015 г.
ООО «Иванов» , в лице директора Иванова И.И., действующего на основании Устава, именуемое в дальнейшем Поставщик, с одной стороны, и ООО «Петров» , в лице директора Петрова П.П., действующего на основании Устава, именуемое в дальнейшем Заказчик, с другой стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем:

Договор поставки и монтажа оборудования — образец

Применение договора поставки и монтажа оборудования (скачать простой договор)

Рассматриваемый в настоящей статье договор распространен и активно применяется субъектами предпринимательской деятельности. Обусловлено это удобством и практичностью. Так, лицо, приобретающее оборудование, особенно дорогостоящее, заключив его, может рассчитывать не только на то, что ему доставят этот товар, но и на то, что установят, наладят, смонтируют и введут его в эксплуатацию.

По своей сути эта сделка является смешанным договором, в котором содержатся условия договора поставки (см. гл. 30 Гражданского кодекса РФ от 26.01.1996 № 14-ФЗ) и договора подряда (гл. 37 ГК РФ). Таким образом, к соответствующим частям заключенного договора будут применяться правила, которые регулируют отношения либо по поставке, либо по подряду. Вместе с тем порядок применения таких правил может быть изменен контрагентами по их соглашению (см. п. 3 ст. 421 ГК РФ).

Стоит отметить, что приобретение оборудования покупателем может быть осуществлено только на основании договора поставки, а его дальнейший монтаж произведен по отдельному договору подряда или возмездного оказания услуг. Такой отдельный договор покупатель может заключить не только с лицом, у которого он приобрел товар, но и с третьими лицами. Между тем в хозяйственной деятельности многие применяют именно смешанный договор, содержащий в себе обязанность поставщика поставить оборудование и установить его.

Скачать образец договора на поставку оборудования можно по следующей ссылке: Договор на монтаж и поставку оборудования — образец.

Учитывая то, что рассматриваемый договор является смешанным, он должен содержать в себе существенные условия обоих договоров — и подряда, и поставки. В противном случае такое соглашение может быть признано незаключенным как полностью, так и в части.

Существенные условия договора поставки

Даже простой образец договора поставки оборудования должен содержать по меньшей мере одно существенное условие, предусмотренное законодательством, — условие о предмете сделки. В свою очередь, предметом в данном договоре будет тот товар (оборудование), который покупатель решил купить, а поставщик — поставить.

С целью снижения риска признания данного условия несогласованным, а также более точной идентификации поставляемого оборудования в договоре необходимо отражать не только наименование оборудования, но и его характеристики, в том числе:

  • наименование производителя;
  • марку, модель;
  • год выпуска;
  • мощность;
  • габариты;
  • иные технические характеристики поставляемого товара (в зависимости от его типа), позволяющие более точно его индивидуализировать.

Помимо предмета поставки необходимо согласовать и условия о ее сроке, а также о цене договора и качестве товара. Данные условия не являются существенными, но опять же с целью предотвращения нежелательных последствий в будущем рекомендуется придать им статус таковых на основании соответствующего заявления стороны (см. абз. 2 п. 1 ст. 432 ГК РФ).

Дополнительную информацию по теме смотрите в статье «».

Существенные условия договора подряда

Договор на поставку оборудования с монтажом должен содержать и существенные условия договора подряда. Это:

  1. Условие о предмете. Применительно к рассматриваемому договору это условие должно содержать:
  • наименование оборудования и его индивидуализирующие признаки (учитывая, что это условие отражается в пунктах о поставке товара, можно сделать отсылку к соответствующему пункту договора поставки и монтажа оборудования);
  • наименование работ, которые должен произвести подрядчик-поставщик, выполняя монтаж, их этапы и содержание;
  • результат работ, который желает получить покупатель-заказчик.
  1. Условие о сроке, в который работы по монтажу должны быть произведены. При этом необходимо указывать дату, с которой подрядчик должен приступить к монтажу оборудования, и дату, не позже которой монтаж должен быть закончен, а результаты сданы заказчику по соответствующему акту. При отсутствии сроков, но определении времени начала работ, например после оплаты аванса, договор не будет являться незаключенным (см. п. 6 информационного письма ВАС РФ от 25.02.2014 № 165). Если монтаж предполагает работу в несколько этапов, рекомендуется определить в договоре дату начала и окончания каждого такого этапа.

Несмотря на то, что цена выполнения монтажных работ не является существенным условием, ее также желательно закрепить в соглашении, разделив при этом, какая часть является вознаграждением за работу, а какая — сопутствующими расходами (на материал для работ, аренду техники, зарплату рабочим и т. п.).

ВАЖНО! Если в договоре не прописано, что цена монтажа приблизительная, она является твердой и поставщик-подрядчик не вправе требовать ее увеличения.

Рекомендуемые условия для поставки

Поскольку рассматриваемый договор содержит в себе элементы двух договоров, предусмотренных ст. 506 и 702 ГК РФ, при его составлении следует учитывать законодательные требования, предъявляемые к обоим соглашениям. При этом контрагентов можно назвать как поставщиком и покупателем, так и подрядчиком и заказчиком — особой роли это не играет.

А чтобы снизить потенциальные риски при исполнении такого договора, в него рекомендуется включить следующее.

Образец договора поставки оборудования должен содержать условия:

  • о качестве оборудования, подлежащего поставке (ст. 469 ГК РФ);
  • комплектности и количестве (ст. ст. 465, 478 ГК РФ);
  • перечне документов, которые должны быть переданы вместе с поставляемым товаром (технические паспорта, инструкции, лицензии, сертификаты и т. п., ст. 464 ГК РФ);
  • гарантийном, а при необходимости и постгарантийном обслуживании;
  • порядке приема оборудования по количеству и качеству.

Помимо этого, в договор следует включить цену приобретаемого оборудования. Данное условие некоторыми судами считается существенным (см., например, постановление Арбитражного суда Московского округа от 01.08.2017 по делу № А40-246178/2016). В то же время большинство судов не рассматривают данное условие как существенное, считая, что цена может быть определена в соответствии с п. 3 ст. 424 ГК РФ (см. постановление Арбитражного суда Волго-Вятского округа от 15.05.2017 по делу № А43-5716/2016).

Рекомендуемые условия для подряда

Чтобы исключить возможные риски, связанные с монтажом оборудования, желательно указать следующие условия подряда:

  • гарантийные обязательства подрядчика на выполненный монтаж оборудования (ст. 722 ГК РФ), условия постгарантийного обслуживания;
  • условия приемки смонтированного оборудования (ст. 720 ГК РФ), перечень документов, которые стороны обязуются при этом подписать;
  • цену монтажа (ст. 709 ГК РФ);
  • требования к качеству выполненных работ (ст. 721 ГК РФ).

В договор монтажа и поставки оборудования нужно внести условия о наступлении и привлечении к ответственности, а также порядке оплаты поставки и монтажа. Согласовывая последние, нужно предусмотреть не только форму расчетов, но и сроки оплаты. Учитывая, что соглашение несет в себе элементы двух договоров, оплата может производиться за поставку после передачи оборудования покупателю, за монтаж — после приемки работ. Однако в образец договора поставки оборудования и монтажа можно внести и иной порядок.

ВАЖНО! При приобретении оборудования в рассрочку в договоре обязательно указываются размеры платежей, их сроки, порядок внесения как существенное условие в соответствии с п. 1 ст. 489 ГК РФ.

Указывая требования к качеству как работ, так и самого товара, следует отражать именно те специфические требования, в выполнении которых заинтересован покупатель (например, выбор материала, сорта, уникальные особенности конструкции). Если таких особых требований у него нет, то по умолчанию качество работ и оборудования должно соответствовать обычным или обязательным требованиям для соответствующего вида товара (см. ст. 469, 721 ГК РФ).

Условия о гарантии

По смыслу ст. 724 ГК РФ, если контрагенты не укажут в соглашении условия гарантии и она не будет вытекать из закона, то покупатель при обнаружении каких-либо недостатков будет ограничен в сроке предъявления претензий к контрагенту. Он сможет заявить их в течение 2 лет с того момента, как принял монтажные работы. Включение такого условия в договор поставки оборудования с монтажом позволит определить более долгий гарантийный срок и избежать иных споров, связанных с недостатками товара.

Читайте так же:  Образец написания заявления приема на работу

Согласовывая условия гарантии, нужно указывать, что гарантия устанавливается не только на само оборудование, но и на монтажные работы. Также в образец договора поставки и установки оборудования рекомендуется вносить такие условия:

  1. Момент, с которого начинает течь гарантийный срок. По общим правилам течение срока по поставке начинается с момента передачи оборудования, а по подряду — с момента подписания акта приемки выполненных работ.
  2. Объем гарантии. Распространяется она на все выполненные работы или нет, устанавливается ли она на комплектующие к оборудованию (при отсутствии данного пункта, согласно ст. 470 ГК РФ, гарантия на комплектующие будет распространяться).
  3. Срок устранения недостатков после их выявления.
  4. В отношении поставки — кто будет оплачивать расходы по возврату оборудования с недостатками.

Приемка оборудования и установки с пусконаладкой

Довольно распространена практика включения в соглашение порядка приемки поставленного оборудования по инструкциям, утвержденным постановлениями Госарбитража СССР от 15.06.1965 № П-6 и от 25.04.1966 № 90-38. Однако контрагенты могут согласовать собственный порядок приемки.

В последнем случае в договоре нужно указать:

  • время приемки и место, где она должна происходить;
  • лиц, которые должны присутствовать на этом мероприятии, со стороны как покупателя, так и поставщика;
  • перечень действий покупателя, которые он должен совершить, чтобы удостовериться в качестве, комплектности оборудования, а затем принять его;
  • перечень документов, которыми стороны должны оформить приемку оборудования.

Согласовывая условие о порядке приема монтажа, стоит указать те же самые моменты. Дополнительно следует отразить в договоре условие о проведении тестовых испытаний оборудования. В случае приема смонтированного оборудования без пусконаладочных работ и обнаружения затем каких-то неполадок покупатель впоследствии может лишиться права ссылаться на явные недостатки (п. 3 ст. 720 ГК РФ).

Договор поставки оборудования с монтажом и пусконаладкой должен содержать порядок перехода риска порчи и случайной гибели. Учитывая, что по общему правилу риск случайной гибели переходит к покупателю после передачи оборудования (п. 1 ст. 459 ГК РФ), для него оптимально будет изменить этот срок, указав, что такой риск переходит к нему после приемки монтажа.

Поставка и монтаж оборудования в одном договоре: риск признания незаключенным

В случае несогласования хотя бы одного из существенных условий подряда и поставки, которые являются элементами смешанного договора на поставку и монтаж оборудования, договор (поставки либо подряда) будет признан незаключенным.

ВАЖНО! Особое внимание следует обратить на переписку сторон, предшествующую заключению соглашения. Если в данной переписке один из контрагентов потребовал согласовать в договоре какое-либо условие, например о цене, сроках, каких-либо обязанностях, то игнорирование данного требования и невключение его в заключаемое соглашение будет основанием для признания части или всего договора незаключенным (см. п. 11 информационного письма Президиума ВАС РФ от 25.02.2014 № 165).

Признание судом незаключенным договора в части одного из двух рассматриваемых договоров не означает, что договор будет полностью незаключенным. То есть если стороны не согласовали все существенные условия по подряду, то по поставке они могут исполнить все свои обязательства друг перед другом.

Вместе с тем если судом признана незаключенной поставка, это может повлечь за собой невозможность выполнения монтажных работ. К примеру, если контрагенты не указали наименование и технические характеристики поставляемого оборудования, возникнет неопределенность, какое оборудование требуется монтировать (см. решение Арбитражного суда Республики Башкортостан от 07.07.2009 по делу № А07-9384/2009). То есть если при признании договора поставки незаключенным договор подряда остается в силе, то фактически он будет неисполнимым.

Риск непризнания договора смешанным

Еще одним важным аспектом, который может повлечь неблагоприятные последствия для сторон, являются случаи, когда поставка и монтаж оборудования в одном договоре признаются судом не смешанным договором, а содержащим элементы только одного — поставки или подряда.

Так, если суд установит, что отношения между сторонами регулируются только нормами ГК РФ о поставке, то у покупателя будут отсутствовать некоторые права, на которые он рассчитывал при заключении соглашения, например:

  • право отказаться от исполнения договора подряда и потребовать возмещения понесенных убытков в порядке ст. 715 ГК РФ в случае, когда контрагент не приступает к монтажу вовремя или выполняет его слишком медленно;
  • право отказаться от исполнения договора подряда в одностороннем порядке, уплатив контрагенту денежные средства за выполненный объем работы и возместив убытки, как того предусматривает ст. 717 ГК РФ (при отсутствии такого условия в тексте договора).

Негативные последствия могут появиться и тогда, когда суд квалифицирует договор поставки и монтажа оборудования как простой договор подряда. В таком случае покупатель, например, не сможет воспользоваться правом, предусмотренным п. 2 ст. 475 ГК РФ, т. е. потребовать замены оборудования ненадлежащего качества.

Когда договор может быть не признан смешанным

Признание судами заключенного договора на поставку и монтаж оборудования не смешанным не редкость. Свою позицию судебные органы обосновывают тем, что суть договора полностью подпадает под нормы, регулирующие договор поставки или договор подряда. Само же название договора не является основанием для того, чтобы признать его смешанным.

В таких случаях основным обязательством признается то, что более раскрыто и урегулировано в условиях соглашения, более значимо для сторон по своему содержанию.

Так, решением Арбитражного суда Республики Татарстан от 22.11.2017 по делу № А65-15525/2017 договор поставки с монтажом не был признан смешанным. Суд квалифицировал его как договор подряда с иждивением подрядчика (ст. 704 ГК РФ), обосновывая это следующим:

  • интерес контрагента подрядчика заключался в получении результата работ, а не в получении права собственности на оборудование;
  • договором предусмотрено, что поставщик обязался произвести монтаж поставленного оборудования за плату с помощью собственных материалов;
  • цена договора складывается из стоимости оборудования и стоимости монтажа, определяемой по фактически выполненным и принятым работам.

Встречаются спорные ситуации, когда суд не признает договор смешанным, а считает его простым договором поставки, если эксплуатация оборудования невозможна без его монтажа. В качестве обоснования заявляется, что монтаж — это этап поставки (см. решение Арбитражного суда Пензенской области от 20.11.2009 по делу № А49-3887/2009).

Подытоживая вышесказанное, нужно отметить, что, заключая договор и поставки, и монтажа оборудования — образец которого представлен по ссылке выше, нужно уделять особое внимание не только существенным условиям двух договоров, входящих в его содержание, но и тщательно разграничивать все остальные условия, недвусмысленно давая понять, какое из них относится к поставке, а какое — к подряду.

Статья оказалась полезной? Подписывайтесь на наш канал RUSЮРИСТ в Яндекс.Дзен!

Договор поставки, монтажа и пусконаладки оборудования

ДОГОВОР ПОДРЯДА № 68

г. Москва «14» июля 2011 г.

ООО «____________», именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице Генерального директора ____________________ , действующего на основании Устава, с одной стороны, и

ООО «_________», именуемое в дальнейшем «Подрядчик», в лице Генерального директора ____________., действующего на основании Устава, с другой стороны, именуемые в дальнейшем «Стороны», заключили настоящий Договор о нижеследующем:

  1. 1.ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

1.1. Подрядчик по заданию Заказчика обязуется выполнить работы по поставке, монтажу и пуско-наладке оборудования GEZE (далее – Оборудование) на объекте находящемся по адресу: г. Москва, ___________, стр.3.. далее «Объект».

Количество и номенклатура Оборудования определяется согласно Техническому заданию и расчету стоимости изделий и работ, которое является Приложением №1 к настоящему Договору.

1.2. Подрядчик обязуется выполнить все работы, указанные в п.1.1 настоящего Договора собственными или привлеченными силами.

1.3. Заказчик обязуется создать Подрядчику необходимые условия для выполнения работ, принять их результат в установленном порядке и уплатить обусловленную договорную цену.

  1. 2.СТОИМОСТЬ ДОГОВОРА

2.1. Стоимость настоящего Договора определяется Расчетом стоимости оборудования и работ (Приложение № 1) и составляет __________ рублей в т.ч. НДС 18%. Указанная стоимость настоящего Договора, включает в себя:

  • Стоимость оборудования
  • Доставку оборудования на площадку монтажа.
  • Монтажные работы.
  • Наладочные работы.
  • Подготовку и передачу документации.
  • Налог на добавленную стоимость.

2.2.Цена, указанная в пункте 2.1. настоящего Договора является окончательной и подлежит пересмотру исключительно в случаях изменения Технического задания, состава и объемов выполняемых работ. Изменение цены Договора оформляется дополнительным соглашением, подписанным сторонами настоящего Договора.

3. УСЛОВИЯ ПОСТАВКИ ОБОРУДОВАНИЯ И ПРОВЕДЕНИЯ

Читайте так же:  Приказ мвд россии 170 от 2012 года

МОНТАЖНЫХ И НАЛАДОЧНЫХ РАБОТ

3.1. Подрядчик осуществляет поставку оборудования после подписания настоящего Договора и поступления предоплаты на расчетный счет Подрядчика.

3.2. Подрядчик обязан поставить Оборудование в сроки, указанные в Графике производства и оплаты работ (Приложение № 2 к настоящему договору), смонтировать и сдать в эксплуатацию Заказчику. Досрочная поставка Оборудования допускается при условии предварительного согласования Заказчиком.

3.3. Подрядчик, с целью согласования с Заказчиком даты и времени поставки обязан известить Заказчика о готовности доставки Оборудования в место поставки не менее чем за пять рабочих дней до даты поставки, а о конкретном времени поставки не менее чем за 24 часа.

3.4. Подрядчик поставляет оборудование на Объект и складирует его в специально отведенное Заказчиком помещение. Оборудование должно быть передано Подрядчиком Заказчику в сроки, указанные в Графике производства и оплаты работ. Право собственности на Оборудование по настоящему Договору переходит от Подрядчика к Заказчику с даты подписания сторонами Актов выполненных работ.

Одновременно Подрядчик передает Заказчику документы на установленное оборудование: товарно-транспортную накладную на оборудование, накладную Торг-12, сертификаты на оборудование, технические паспорта на оборудование, счет-фактуру. Все текстовые материалы и документация, включающая в себя: описание товара, инструкция по эксплуатации, инструкция по сервису и ремонту, инструкция по монтажу, чертежи и диаграммы, электрические схемы и их описание должны быть на русском языке.

3.5. С начала выполнения монтажных работ до передачи оборудования Заказчику ответственность за сохранность оборудования несет Подрядчик.

3.6. Все монтажные и пуско-наладочные работы, проводимые в соответствии с настоящим Договором Подрядчиком, должны быть завершены, а смонтированное и работающее Оборудование передано Заказчику в сроки, указанные в Графике производства и оплаты работ.

4. УСЛОВИЯ ПЛАТЕЖА

4.1. Оплата по настоящему Договору производится согласно следующему графику:

4.1.1. 50% стоимости материалов, что составляет _____________, в том числе НДС 18% оплачиваются Заказчиком в качестве предоплаты в течение 3-х банковских дней с момента подписания настоящего Договора, на основании выставленного Подрядчиком счета.

4.1.2. 50% стоимости материалов, что составляет _______________, в том числе НДС 18% оплачиваются Заказчиком в качестве доплаты в течение 3-х банковских дней после получения письменного уведомления о готовности конструкций на производстве Подрядчика.

4.1.3. 100% стоимости доставки, монтажных и пуско-наладочных работ, что составляет ___________ рублей, в том числе НДС 18% оплачивается Заказчиком после завершения монтажа и подписания сторонами Акта выполненных работ по форме № КС-2 и справки о стоимости выполненных работ и затрат по форме № КС-3.

4.2. Приемка выполненных работ производится в следующем порядке:

4.2.1. После осуществления испытаний и при положительном результате испытаний Подрядчик передает Заказчику оформленные со своей стороны Акты выполненных работ по форме № КС-2 и Справки о стоимости выполненных работ и затрат по форме № КС-3.

4.2.2. Заказчик обязан в течение 5 (пяти) рабочих дней проверить предоставленные Подрядчиком документы, указанные в п.4.3.1. и подписать направленные Подрядчиком Акты выполненных работ по форме № КС-2 и Справки о стоимости выполненных работ и затрат по форме № КС-3 или представить мотивированный отказ.

4.2.3. При наличии у Заказчика претензий к выполненной Подрядчиком работе Сторонами оформляется протокол с перечнем необходимых доработок и сроков их выполнения.

5. ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

5.1. Подрядчик обязуется:

5.1.1. Поставить в соответствии с Графиком производства и оплаты работ, прилагаемыми техническими заданиями все необходимое оборудование.

5.1.2. Доставить Оборудование в место поставки и передать его Заказчику в соответствии с условиями настоящего Договора.

5.1.3. Произвести монтаж Оборудования.

5.1.4. Произвести в соответствии с условиями настоящего Договора пуско-наладочные работы Оборудования.

5.1.5. Обеспечить в ходе монтажных и пуско-наладочных работ выполнение на строительной площадке необходимых мероприятий по охране труда и технике безопасности

5.2. Заказчик обязуется:

5.2.1. Производить в порядке и сроки, указанные в настоящем Договоре, оплату счетов, выставляемых Подрядчиком.

5.2.2. Предоставить Подрядчику место для складирования оборудования.

5.2.3. Подключить к постоянной сети Оборудование

5.2.4. Выполнить общестроительные работы после установки Оборудования

5.2.5. Обеспечить свободный доступ персонала Подрядчика на рабочий объект на весь период проведения монтажных и наладочных работ.

  1. 6.КАЧЕСТВО И ГАРАНТИИ

6.1. Подрядчик гарантирует, что:

6.1.1. Поставляемое Оборудование соответствует стандартам, нормам и правилам РФ.

6.1.2. Характеристики поставляемого Оборудования и качество его работы будут полностью соответствовать условиям настоящего Договора.

6.2. Подрядчик гарантирует отсутствие дефектов на Оборудовании, которое он передаёт и монтирует, а также эффективное и правильное функционирование этого Оборудования в течение 24 месяцев после подписания Акта выполненных работ, при соблюдении Заказчиком условий эксплуатации смонтированного Оборудования и заключением договора на сервисное обслуживание.

6.3. Если в период гарантийной эксплуатации обнаружатся дефекты, препятствующие нормальной эксплуатации Оборудования, то Подрядчик обязан их устранить за свой счет и в согласованные с Заказчиком сроки. Указанные гарантии не распространяются на случаи повреждения Оборудования по вине Заказчика или третьих лиц.

6.4. Срок гарантии увеличивается на время простоя оборудования по причине гарантийного случая.

6.5. Если в Оборудовании, которое поставил и смонтировал Подрядчик, ответственным представителем Заказчика обнаружены какие-либо недостатки, препятствующие его нормальной эксплуатации, Стороны применяют следующую процедуру:

6.5.1. Заказчик извещает Подрядчика о недостатках в течение 2 рабочих дней со дня обнаружения, а в течение следующих двух дней дает подробное сообщение с описанием недостатков.

6.5.2. В течение двух дней с момента получения подобного сообщения Подрядчик направляет за свой счёт своего ответственного представителя, который совместно с ответственными представителями Заказчика характеризуют недостаток и степень ответственности за него с составлением совместного двухстороннего Акта.

7. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

7.1. В случае если будут иметь место нарушения сроков поставки и передачи Оборудования Заказчику, а также завершение монтажных и наладочных работ, указанных в настоящем Договоре, Заказчик вправе потребовать от Подрядчика уплаты пени в размере 0,1 % от стоимости не поставленного оборудования и не выполненных в срок работ, но не более 5% от общей цены настоящего Договора.

7.1.1. За просрочку платежа Заказчик уплачивает Подрядчику пеню из расчета 0,1 % от суммы платежа за каждый день просрочки, но не более 5 % от общей цены настоящего Договора.

7.2.В случае нарушения одной из сторон какого-либо обязательства по настоящему Договору, в том числе в случае расторжения Договора по этой причине, виновная Сторона обязана возместить другой Стороне убытки, причиненные таким нарушением, а если Договором в таком случае предусмотрена уплата штрафа или пени, то и убытки в части, не покрывае­мой неустойкой.

7.3.Уплата пени за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по Договору не освобождает Стороны от исполнения этих обязательств в натуре.

9. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ

9.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по настоящему Договору, если оно явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы, возникших после заключения Договора, которые сторона не могла ни предвидеть, ни преодолеть своими силами.

9.2. К обстоятельствам непреодолимой силы относятся события, на которые участники данного Договора не могут оказать влияния и за возникновение которых не несут ответственности, такие как, пожары, взрывы, наводнения, землетрясения, несчастные случаи, забастовки или другие подобные действия рабочих, локауты, саботаж, социальные потрясения, нарушения общественного порядка, а также длящиеся более одного месяца военные действия любого характера, если они препятствуют выполнению предмета настоящего Договора.

9.3. Сторона, для которой создалась временная или полная невозможность исполнения обязательств по настоящему Договору вследствие возникновения обстоятельств непреодолимой силы, обязана немедленно известить другую сторону о наступлении вышеуказанных обстоятельств в письменной форме о начале и ожидаемых сроках действия и прекращения указанных обстоятельств. Надлежащим подтверждением наступления и прекращения указанных выше обстоятельств будут служить свидетельства, выданные Полномочными органами стороны Подрядчика или Заказчика соответственно.

9.4. Если данные обстоятельства будут длиться более трех месяцев, то каждая из сторон будет иметь право отказаться от дальнейшего исполнения обязательств по настоящему Договору частично или полностью, причём ни одна из Сторон не будет иметь права требовать от другой Стороны возмещения возможных убытков.

10. ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ (АРБИТРАЖ)

10.1. Все споры и разногласия, возникающие при исполнении настоящего Договора или в связи с его исполнением, будут по возможности разрешаться путем переговоров между Сторонами.

10.2. В случае не достижения Сторонами согласия о порядке и условиях выполнения настоящего Договора, спор передается в Арбитражный суд по месту нахождения ответчика, с обязательным соблюдением претензионного досудебного порядка урегулирования споров.

11. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ И ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

11.1. Все приложения, изменения и дополнения к настоящему Договору действительны только в том случае, если они совершены в письменной форме и подписаны всеми Сторонами.

Читайте так же:  Просрочена виза в россию штраф

11.2. Настоящий Договор вступает в силу после его подписания Сторонами и остаётся в силе до полного выполнения Сторонами своих обязательств. После заключения настоящего Договора предыдущая переписка и документация Сторон, касающаяся предмета настоящего Договора, утрачивает юридическую силу.

11.3. Дополнения, дополнительные соглашения, приложения, протоколы, акты, накладные и иные формы документов, составленные после заключения настоящего Договора и касающиеся его предмета, в зависимости от содержания могут дополнять или изменять отдельные его положения при условии, что они оформлены надлежащим образом и подписаны от каждой Стороны уполномоченными на то лицами.

11.4. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим Договором, Стороны руководствуются действующим законодательством Российской Федерации.

11.5. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах на русском языке, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному для каждой Стороны.

Приложения:

  1. Приложение №1 – Техническое задание и расчет стоимости изделий на 1 листе.
  2. Приложение №2 – График производства и оплаты работ на 1 листе.

12. РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН:

Договор поставки оборудования

В отличие от договора поставки любого другого товара, договор поставки оборудования содержит условия, которые, помимо непосредственно доставки комплекта оборудования, часто предполагают проведение ещё ряда дополнительных работ. Например, в такое соглашение включается информация о необходимости (или её отсутствии) проведения монтажных и/или пуско-наладочных работ. Сам основной договор поставки оборудования, образец которого представлен ниже, нередко становится результатом предварительного договора поставки, заранее устанавливающего весь перечень условий.

Содержание статьи

Стандарты в составлении договора поставки оборудования

Предварительный договор поставки, заключаемый при приобретении оборудования, регламентирует права и обязанности заключивших сделку сторон и устанавливает срок, после истечения которого стороны должны будут подписать основной договор на тех же условиях. К существенным условиям договора, здесь относятся данные о предмете, сроках и стоимости оборудования и услуг монтажа.

Такое предварительное соглашение подписывается для того, чтобы гарантировать как сам факт заключения в будущем основного договора, так и закрепление взаимовыгодных условий, которые стороны уже готовы выполнить, но пока не могут этого сделать. Основной договор во всех существенных пунктах дублирует предварительный.

Классический образец договора поставки оборудования содержит следующие обязательные разделы (пункты):

  • Предмет договора. Помимо указания предмета поставки – комплекта оборудования и поставляемых запчастей к нему – вписывается подпункт, подтверждающий принадлежность оборудования поставщику как единоличному собственнику.
  • Порядок и условия поставки и приёмки. В раздел включается информация о сроках поставки, о правилах передачи техники и об обязательствах по проверке, осуществляемой до подписания акта о принятии.
  • Сумма договора и порядок расчёта. В разделе оговаривается объём сумм по контракту, валюта и форма перечисления после факта покупки-продажи. Кроме того, здесь находят отражение возможные нюансы предварительных и последующих финансовых отношений (авансы, задатки, отсрочка платежа или его части, погашение долга путём передачи готовой продукции сразу или под реализацию и т.д.).
  • Спецификация. Конкретизируется и детализируется фактический состав оборудования. В определённых форматах (например, формат рамочного договора) этот раздел может подписываться сторонами при договорённости о поступлении каждой новой партии комплекта оборудования или запчастей. В этом случае сам рамочный договор подписывается единожды, а спецификация с указанием количества и состава – при заказе новой партии.
  • Гарантийное обслуживание. Оговаривается срок действия гарантии и ответственность поставщика, который обязуется произвести ремонт за свой счёт в указанные в соглашении сроки в случае наступления гарантийного случая.
  • Упаковка. При транспортировке сложного оборудования третьей стороной отдельно оговаривается качество тары и, при необходимости, возможность дополнительной упаковки уязвимых узлов.
  • Ответственность сторон. В разделе перечисляются те санкционные меры, которые будут приняты в отношении стороны, нарушившей предыдущие условия.
  • Форс-мажор. Если выполнение своих обязательств не может быть исполнено из-за непреодолимых обстоятельств, в этом разделе перечисляются такие обстоятельства, которые снимают ответственность с каждой из сторон.
  • Порядок разрешения споров. В данном пункте стороны обычно стараются закрепить возможность мирного урегулирования спорных вопросов, однако указывают и арбитражную инстанцию, в которую можно обратиться в случае невозможности урегулирования конфликта.
  • Прочие условия. Среди специфических условий, в договоре указываются и причины, по которым он может быть аннулирован.

Скачать образец договора поставки оборудования.

Поскольку единого установленного образца спецификации для договора поставки в российских нормативных документах не предусмотрено, остановимся на выработанной практикой форме спецификации.

Спецификация договора поставки

Спецификация к договору поставки в каждом конкретном случае оформляется в наиболее удобном для обеих сторон виде. Нередко основной раздел дополняется табличным приложением со спецификацией. В этом случае такое приложение становится неотъемлемой частью соглашения, о чём в договоре делается обязательное уведомление, а сам документ заполняется в двух экземплярах и подписывается участниками договора с соблюдением порядка заполнения (даты, номеров основного документа и приложения , реквизитов и др.).

Среди сведений, указываемых в таблице, содержаться:

  • номера узлов или элементов оборудования по порядку и их наименование,
  • количество каждого элемента,
  • единица измерения,
  • цена за единицу и/или общая сумма поставки,
  • данные об упаковке (таре) – при необходимости.

Спецификация может быть изменена в соответствии с положениями статьи 452 ГК, однако обе стороны должны дать на это согласие. Взамен существующей должна быть составлена новая актуальная спецификация.

На что следует обратить особое внимание при заключении договора?

Незначительных пунктов в грамотно составленном договоре нет, но на некоторые условия соглашения следует обратить отдельное внимание, если речь идёт об оборудовании.

  1. Условия осуществления монтажа, пусковых работ и отладки оборудования. Если предметом договора становится поставка сложного оборудования, требующего тонкой настройки, каждый из этих пунктов может рассматриваться отдельно от других и уточняться самостоятельно. Например, в соответствующих пунктах проговаривается, должен ли при находиться представитель компании-поставщика. Это условие, как правило, увеличивает величину стоимости по договору, поэтому стороны нередко отказываются от подобного представительства и размещают в соглашении пункт, по которому полный объём оплаты производится уже после производства пробной партии продукции. Заинтересованные в максимально быстрой оплате поставщики в таких случаях зачастую по собственной инициативе оказывают максимальную поддержку получателю.
  2. Специфика перехода права собственности в случае выявления неисправности оборудования. Описанный выше пример отсрочки полного объёма платежа до момента запуска и производства пробной партии позволяет избежать недоговорённости в случае выявления неисправности даже после установки оборудования.
  3. Ответственность поставщика не только за факт поставки, но и за выявленные во время гарантийного срока дефекты. Этот пункт, регламентирующий гарантийные обязательства, обычно всегда включается в типовой контракт, но не всегда проговаривается механизм исправления дефекта или получения компенсации в случае его обнаружения.
  4. В некотором оборудовании ключевые узлы требуют использования только оригинальных запчастей. Аналоги могут либо не работать вообще, либо со временем ухудшать качество продукции, произведённой на этом оборудовании. Чтобы такого не случилось, желательно среди условий отдельно вписать требование использовать только оригинальные запчасти, если это важно в конкретном случае.

Проблему с поставкой оборудования на предприятии может создать рассогласованность подразделений, участвующих в процессе приобретения. Поскольку закупкой оборудования чаще всего занимаются снабженцы, которые не знают всех технологических особенностей объекта покупки, при заключении договора без привлечения технологов и механиков они рискуют не учесть важных параметров, которые следует вписать в контракт. Представитель ответственного за запуск оборудования подразделения, участвующий в составлении договора, поможет избежать возможных ошибок.