Типовой договор на монтаж оборудования

Договор на монтаж оборудования

Размещая заказ на сборку, установку и ввод в строй того или иного оборудования, заказчик заключает с исполнителем договор на монтаж оборудования. В качестве предмета договора стороны указывают, что исполнитель берет на себя обязательства по монтажу и пуску оборудования и будет действовать по поручению заказчика. Перечень монтажных работ и график их выполнения, как правило, оформляют в виде отдельного документа — спецификации. Еще одним дополнением к договору может служить схема расположения оборудования.

Поскольку договор на монтаж оборудования — частный случай контракта на оказание услуг, в его условиях должна учитываться сумма, которую заказчик обязуется уплатить исполнителю за проведенные монтажные и пуско-наладочные работы. Подтверждением того, что исполнитель выполнил взятые на себя договорные обязательства в полном объеме, служит акт выполненных работ, которые обе стороны подписывают после того, как монтаж выполнен.

Образец договора подряда на монтажные работы вы можете скачать с этой страницы нашего сайта.

Договор подряда на монтаж оборудования

* В связи с частыми изменениями в законодательстве информация порой устаревает быстрее, чем мы успеваем ее обновлять на сайте.
* Все случаи очень индивидуальны и зависят от множества факторов. Базовая информация не гарантирует решение именно Ваших проблем.

Поэтому для вас круглосуточно работают БЕСПЛАТНЫЕ эксперты-консультанты!

* Задайте вопрос через форму (внизу статьи), либо через онлайн-чат .

ДОГОВОР ПОДРЯДА НА МОНТАЖ ОБОРУДОВАНИЯ

_________________________ в лице ________________________, действующего на основании _________________, именуемый в дальнейшем «Заказчик», с одной стороны, и _________________________ в лице ________________________, действующего на основании _________________, именуемый в дальнейшем «Подрядчик», с другой стороны, заключили настоящий договор, в дальнейшем «Договор», о нижеследующем:

1. Предмет Договора

1.1. Подрядчик обязуется выполнить работы по монтажу (установке) следующего оборудования: ________________________________________________ по адресу: г. __________________, ул. _____________________, дом _______.

1.2. Заказчик обязуется принять и оплатить работы, указанные в п.1.1 Договора, в размере и в сроки, установленные настоящим Договором.

1.3. Для выполнения работ, указанных в п. 1.1. Договора, Подрядчик за свой счет приобретает необходимые материалы, инструменты и оборудование, а Заказчик обязуется возместить данные расходы Подрядчику по окончании выполнения работ одновременно с их оплатой.

2. Права и обязанности сторон

2.1. Подрядчик обязан:

2.1.1. выдать Заказчику технические условия для подготовки помещения для монтажа оборудования в течение _____ дней с момента заключения настоящего Договора;

2.1.2. принять у Заказчика помещение по акту приема-передачи выполненных работ по подготовке помещения, расположенного по адресу, указанному в п. 1.1. Договора, для монтажа оборудования. Данный акт является неотъемлемой частью настоящего Договора.

2.1.3. произвести установку и запуск оборудования в течение срока, указанного в п.4.1. Договора;

2.1.4. сдать действующее оборудование Заказчику по акту приема-передачи в течение ______ дней после окончания монтажных и пусконаладочных работ.

2.1.5. выполнить работу с надлежащим качеством из своих материалов, на своем оборудовании и своими инструментами. Работа по монтажу и производству пусконаладочных работ считается выполненной после подписания акта приема-передачи работ, являющегося неотъемлемой частью настоящего Договора.

2.2. Заказчик обязан:

2.2.1. принять и оплатить работы в соответствии с условиями настоящего Договора;

2.2.2. в течение _____ дней после получения от Подрядчика извещения об окончании работ либо по истечении срока, указанного в п. 4.1. настоящего Договора, осмотреть и принять результат работ, а при обнаружении недостатков и дефектов в работе в течение _____ дней после ее сдачи немедленно заявить об этом Подрядчику;

2.2.3. Оплатить работу по цене, в порядке и сроки, указанные в п. 3 и п. 5 настоящего Договора;

2.2.4. до начала монтажных работ Подрядчиком выполнить своими силами подготовительные строительные, сантехнические и электромонтажные работы для создания Подрядчику условий, необходимых для выполнения им работ, предусмотренных настоящим Договором;

2.2.5. компенсировать Подрядчику документально подтвержденные затраты на приобретение материалов, оборудования и инструментов, необходимых для выполнения работ, обусловленных настоящим Договором;

2.2.6. до принятия работ по акту приема-передачи от Подрядчика обеспечивать сохранность оборудования, материалов, инструментов и иного имущества Подрядчика, находящегося по месту осуществления монтажа.

2.3. Подрядчик вправе:

2.3.1. сдать выполненную работу досрочно;

2.3.2. требовать от Заказчика компенсации издержек на материалы, оборудование и инструменты, приобретенные Подрядчиком вследствие их необходимости для выполнения работ.

2.4. Заказчик вправе:

2.4.1. в любое время проверять ход и качество работ, выполняемых Подрядчиком, не вмешиваясь в его деятельность;

2.4.2. отказаться от исполнения Договора в любое время до сдачи ему результата работы, уплатив Подрядчику часть установленной цены пропорционально части работы, выполненной до получения извещения об отказе Заказчика от исполнения договора.

3. Стоимость работ и порядок расчетов

3.1. Стоимость работ по договору составляет _______ рублей.

3.2. Оплата работы производится Заказчиком в два этапа:

• первый платеж в размере ______ % от суммы, указанной в п. 3.1. Договора, а именно ______ рублей, осуществляется не позднее _____ дней с момента подписания сторонами настоящего Договора;
• оставшаяся сумма, а именно ________ рублей, вносится не позднее _____ дней с момента подписания акта приема-передачи.

3.3. Сумма, указанная в п. 3.1. Договора, выплачивается Подрядчику путем перечисления на его расчетный счет, указанный в п. 8 Договора, либо путем внесения наличными в кассу Подрядчика.

4. Сроки выполнения работ

4.1. Подрядчик обязан выполнить работы, обусловленные настоящим Договором, в течение ______ дней с момента подписания акта приема-передачи выполненных работ по подготовке помещения для монтажа оборудования.

5. Порядок приема и сдачи выполненных работ

5.1. При завершении работ по настоящему Договору Подрядчик и Заказчик совместно подписывают акт приема-передачи выполненных работ с приложением необходимой документации.

5.2. Заказчик принимает работу путем подписания акта приема-передачи в течение _____ дней с момента извещения об окончании работ либо по истечении срока, указанного в п. 4.1. настоящего Договора.

5.3. В случае наличия замечаний Заказчик и Подрядчик составляют двухсторонний претензионный акт, в котором должны устанавливаться сроки устранения недостатков выполненных работ.

6. Ответственность сторон

6.1. При несоблюдении предусмотренных настоящим Договором сроков платежей Заказчик обязан уплатить Подрядчику пеню в размере ____ % от суммы долга за каждый день просрочки.

6.2. При просрочке выполнения работ по Договору Подрядчик обязан уплатить Заказчику штраф в размере _____ % от суммы договора за каждый день просрочки.

6.3. Уплата неустойки не освобождает стороны от исполнения принятых на себя обязательств и устранения нарушений.

6.4. Ни одна из сторон по настоящему договору не несет ответственности перед другой стороной за неисполнение обязательств по настоящему договору, обусловленное действием обстоятельств непреодолимой силы, т.е. чрезвычайных и непредотвратимых при данных условиях обстоятельств, в том числе объявленная или фактическая война, гражданские волнения, эпидемии, блокада, эмбарго, пожары, землетрясения, наводнения и другие природные стихийные бедствия или бедствия техногенного характера.

6.5. Сторона, которая не исполняет своего обязательства вследствие действия непреодолимой силы, должна незамедлительно известить другую сторону о таких обстоятельствах и их влиянии на исполнение обязательств по настоящему договору.

6.6. Если обстоятельства непреодолимой силы действуют на протяжении более чем ____________, настоящий договор может быть расторгнут любой из сторон путем направления письменного уведомления другой стороне.

7. Прочие условия

7.1. Споры и разногласия, которые могут возникнуть при исполнении настоящего договора, будут по возможности решаться путем переговоров. В случае невозможности достижения согласия спор передается на рассмотрение в арбитражный суд в соответствии с арбитражным процессуальным законодательством РФ.

7.2. Любые изменения и дополнения к настоящему договору действительны лишь при условии, что они совершены в письменной форме и подписаны уполномоченными на то представителями сторон.

7.3. В случае изменения у какой-либо из сторон юридического адреса, названия, банковских реквизитов и прочего она обязана в течение ______ дней письменно известить об этом другую сторону.

7.4. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, — по одному для каждой из сторон.

7.5. Приложения к Договору, являющиеся его неотъемлемыми частями:

• приложение № 1 — Акт приема-передачи работ по подготовке помещения для монтажа оборудования, выполненных Заказчиком;
• приложение № 2 — Акт приема-передачи выполненных работ;
• приложение № 3 — технические условия для подготовки помещения к монтажу оборудования.

8. Адреса и реквизиты сторон

____________________________
____________________________
____________________________
____________________________
М.П.

____________________________
____________________________
____________________________
____________________________
М.П.

Договор на монтаж, образец, бланк

г. Москва «___» __________ 201_ года.

Общество с ограниченной ответственностью «Парамаунд лтд и К», именуемое в дальнейшем «Подрядчик» в лице генерального директора Вазизашвилли Дмитрия Владимировича, действующего на основании Устава с одной стороны, и Общество с ограниченной ответственностью «Примуд лтд», именуемый в дальнейшем «Субподрядчик», в лице генерального директора Неверского Владислава Феликсовича, действующего на основании Устава, с другой стороны, вместе именуемые «Стороны», заключили настоящий договор о нижеследующем:

1. Термины и определения
1.1. Товар – двери, стеновые и потолочные панели, другие деревянные изделия, переданные Заказчиком для дальнейшей сборки и монтажа силами Субподрядчика.
1.2. Объект – помещения, расположенные по адресу: _____________, в которых производится по указанию Подрядчика монтаж Товара в порядке и на условиях, предусмотренных настоящим Договором (место осуществления Монтажных работ).
1.3. Монтажные работы – работы, выполняемые Субподрядчиком, а именно установка и монтаж Товара, предусмотренного по настоящему Договору, и иные работы, направленные на выполнение надлежащей сборки и монтажа Товара на Объекте в соответствии требованиями Подрядчика и/или Покупателя Товара в соответствии с настоящим Договором. Дополнительные виды Монтажных работ, не предусмотренные настоящим Договором, могут быть определены Дополнительным соглашением к настоящему Договору.
1.4. Договор – договор на выполнение Монтажных работ, указанных в п.1.3. настоящего Договора, разработанный сторонами совместно, путем согласования на паритетных началах его условий и предусматривающий правоотношения сторон по выполнению Монтажных работ на Объекте.
1.5. Покупатель Товара – Покупатель Товара, конечный приобретатель Товара на Объекте, смонтированного силами Субподрядчика и по указанию Подрядчика и связанный с Подрядчиком договорными отношениями по покупке и монтажу Товара на объекте.
1.6. Подрядчик – подрядчик Монтажных работ, согласованных в п.1.3. настоящего договора подряда, действующий на основании настоящего Договора и во исполнение своих договорных обязательств перед Покупателем Товара.
1.7. Субподрядчик – исполнитель Монтажных работ согласно п.1.3. по настоящему Договору, с которым заключен Договор.

2. Предмет договора
2.1. Субподрядчик обязуется, в сроки, установленные условиями настоящего договора на монтаж, выполнить Монтажные работы на Объекте в соответствии с требованиями Подрядчика, предусмотренными настоящим Договором, в порядке, а также на условиях, предусмотренных настоящим Договором.
2.2. Подрядчик обязуется обеспечить условия для проведения Монтажных работ, организовать приемку их результата и оплатить Монтажные работы в порядке и на условиях, предусмотренных настоящим Договором.
2.3. Качество Монтажных работ, их результат, используемые Субподрядчиком материалы и оборудование должны соответствовать действующих в отношении Монтажных работ государственным стандартам, схемам расположения изделий (расстановка мебели в помещении – гостиничном номере), чертежам изделий, в том числе отдельных элементов изделий, установленных сторонами в Чертежах на изделия (Приложение № 1).

3. Порядок проведения монтажных работ
3.1. Субподрядчик обязуется произвести Монтажные работы в течение 14 (четырнадцать) календарных дней с даты доставки Товара и материалов, необходимых для проведения монтажных работа, на место его монтажа, и получения уведомления от Подрядчика по телефонам (________________) или сообщения по электронной почте (_______________________) о наличии строительной готовности Объекта для проведения монтажных работ. Данный срок предоставляется Субподрядчику для проведения монтажных работ на одном этаже при наличии Товара на месте его монтажа или наличия стройготовности.
3.2. Возможно производство работ по монтажу Товара на нескольких этажах или сразу на всех, при этом сроки монтажа не плюсуются, а протекают параллельно.
3.3. Субподрядчик вправе досрочно произвести исполнение своих обязательств по осуществлению Монтажных работ при наличии письменного согласия Подрядчика на досрочное исполнение обязательств со стороны Субподрядчика.
3.4. Монтажные работы производятся в соответствие с действующими в отношении Монтажных работ стандартам, схемам расположения изделий, чертежам изделий, в том числе отдельных элементов изделий, установленных сторонами в Чертежах на изделия (Приложение № 2)
3.5. Субподрядчик самостоятельно и за свой счет организовывает выполнение Монтажных работ, в том числе самостоятельно обеспечивает выполнение Монтажных работ механизмами, инструментами и т.п., как собственными, так и привлеченными от третьих лиц на законных гражданско-правовых основаниях.
3.6. До проведения Монтажных работ Субподрядчик обязуется пройти инструктаж по монтажу дверей и панелей непосредственно на Объекте.
3.7. Список работников для проведения Монтажных работ согласуется Подрядчиком путем направления письменного уведомления Субподрядчика о привлечении работников для обеспечения надлежащего исполнения Монтажных работ с указанием фамилии, имени, отчества, приложением копий паспортов.
3.8. При этом Подрядчик вправе отклонить кандидатуру конкретного работника, указанного в списке, в том числе при отсутствии копии паспорта работника, путем направления письменного уведомления об отклонении конкретной кандидатуры. В этом случае работник и/или работники, кандидатура, которого отклонена Подрядчиком, считается несогласованной сторонами в момент направления письменного уведомления Подрядчика.
3.9. Подрядчик обязуется обеспечить беспрепятственный доступ к месту работников, участвующих в проведении Монтажных работ согласно Списку, предварительно согласованному сторонами в соответствии с п.3.7.,3.8. договора к месту осуществления Монтажных работ на Объекте, а также обеспечить место осуществления Монтажных работ электроэнергией (220 В).
3.10. Субподрядчик обязуется проводить Монтажные работы в фирменной одежде, предоставленной Подрядчиком до начала проведения Монтажных работ.

Весть образец договора на монтаж размещен в прикрепленном файле.

Договор
на монтаж оборудования

…………………………………………………………………………………………. в лице
(наименование организации, индивидуальный предприниматель)

…………………………………………,действующего на основании ..…………..……………….
………………………………………..………. …, именуемого в дальнейшем «Исполнитель», и

……..…………………………………………………………………………………………. в лице
(наименование организации, индивидуальный предприниматель)

именуемый в дальнейшем «Заказчик», именуемые в дальнейшем «Стороны» заключили настоящий договор подряда о нижеследующем:

1. Предмет договора

1.1. Исполнитель обязуется произвести осуществить монтаж, подключение, тестирование и наладку оборудования на объекте Заказчика (далее по тесту – Объект), расположенном по адресу:

а Заказчик обязуется принять и оплатить выполненные работы.

1.2. Объемы и виды работ по монтажу и наладке оборудования перечислены в техническом задании (приложении №1), являющимся неотъемлемой частью настоящего договора.

2. Сумма договора и порядок оплаты

2.1. Сумма договора …………………. …. ………………………………. ……… и составляет
(согласно прилагаемой смете / является договорной)

в т.ч. ……………….. % НДС. Сумма НДС монтажа составляет

2.2. Сумма договора ………….. в себя …………………………………………………. ……..…
( включает / не включает ) (обучение персонала Заказчика работе на оборудовании)

2.3. Заказчик производит Исполнителю оплату работ в следующем порядке:

…………………………………………………………………………………. …..……………. …
(этап № 3 оплата при (в течение …. дней) подписании акта приема-передачи работ)

2.4. Оплата выполненных работ Заказчиком производится путем перечисления денежных средств на расчетный счет Исполнителя.

2.5. Платежные обязательства Заказчика считаются исполненными с момента списания денежных средств с его расчетного счета.

3. Срок действия договора
3.1. Договор вступает в силу с ……………………………. ……..…………………………………
(дата или событие)

3.2. Исполнитель обязан начать работы не позднее «…..» …………………. 20….. г.

3.3. Исполнитель должен выполнить все работы в срок до «…..» …………………. 20….. г.

4. Права и обязанности сторон

4.1.1. Подготовить и предоставить Исполнителю помещение (место) для осуществления монтажа Оборудования в соответствии с рабочими чертежами компании — производителя Оборудования.

4.1.2. Обеспечить помещение (место) ресурсами, приведенными в Приложении №3.

4.1.3. В срок не позднее ………….. календарных дней до момента начала работ по монтажу Оборудования на Объекте, уведомить Исполнителя о своей готовности к монтажу Оборудования.

4.1.4. Обеспечить беспрепятственный доступ специалистов Исполнителя к Объекту.

4.1.5. Предоставить специалистам Исполнителя возможность проведения работ не менее ………… часов в день.

4.1.6. До момента прибытия Специалистов Исполнителя на Объект для осуществления монтажа Оборудование не нарушать упаковку Оборудования.

4.1.7. Обеспечить Специалистов Исполнителя ……………………………………………………
(местом проживания, хранения спец. одежды, инструмента, приборов и приспособлений и т.п.)

4.1.8. Обеспечить Специалистов Исполнителя иными необходимыми условиями для осуществления монтажа Оборудование.

4.1.9. Принять выполненные Исполнителем работы по акту приемки-передачи.

4.1.10. Оплатить Исполнителю работы указанные в п. 1.1. настоящего договора.

4.2. Заказчик имеет право:

4.2.1. По согласованию с Исполнителем предоставить своих специалистов, имеющих необходимую квалификацию для выполнения работ

или привлечь для выполнения работ субподрядчика, специалисты которого имеют необходимую квалификацию.

4.2.2. Проверять ход и качество работ, выполняемых Исполнителем.

4.3. Исполнитель обязан:

4.3.1. В течение …………………… рабочих дней с момента получения уведомления, указанного в п. 4.1.3. договора, направить специалиста (ов) на Объект для осуществления монтажа.

4.3.2. Произвести все виды работ, перечисленные в приложении №1 в соответствии с действующими нормативно техническими документами, строительными нормами и правилами, проектной документацией.

4.3.3. При выполнении работ соблюдать требования законов, правил и иных правовых актов об охране окружающей среды и противопожарной безопасности.

4.4.Исполнитель имеет право:

4.4.1. Опломбировать Оборудование для предотвращения его эксплуатации до подписания акт приема-передачи.

4.4.2. Сдать выполненные работы Заказчику досрочно.

5. Ответственность Сторон

5.1. В случае нарушения Исполнителем сроков выполнения работ по настоящему договору, он уплачивает Заказчику пеню в размере 0,1% от суммы договора, за каждый день просрочки, если задержка произошла по вине Исполнителя.

5.2. В случае нарушения Заказчиком сроков оплаты этапов работ предусмотренных п. 2.3. настоящего договора, он уплачивает Исполнителю пеню в размере 0,1% от суммы договора, за каждый день просрочки, если задержка произошла по вине Заказчика.

5.3. В случае если работы не начаты или приостановлены по вине или просьбе Заказчика, то Заказчик уплачивает Исполнителю пеню в размере 0,1% от суммы договора за каждый день простоя.

5.4.В случае если Заказчик в разумный срок не оплатит выполненные работы, Исполнитель имеет право в одностороннем порядке расторгнуть договор и востребовать с Заказчика все материальные и моральные убытки в порядке, установленном действующим законодательством РФ, либо по договоренности сторон.

5.5. Исполнитель несет ответственность за произошедшую по его вине утрату и/или гибель имущества Заказчика. В этом случае Исполнитель обязан за свой счет заменить указанное имущество аналогичным или возместить причинённый Заказчику ущерб.

5.6. Исполнитель несет ответственность за ущерб причиненный третьему лицу в процессе выполнения работ, если не докажет, что ущерб был причинен вследствие обстоятельств, за которые отвечает Заказчик.

5.7. Уплата пени, штрафов и возмещение убытков не освобождает Стороны от взятых на себя обязательств по настоящему Договору.

5.8. Риск случайной гибели или случайного повреждения результата выполненной работы до ее приемки Заказчиком несет Исполнитель.

6. Порядок приемки и сдачи выполненных работ

6.1. Приемка результата работ осуществляется по приемо-сдаточному акту, в течение …. календарных дней после получения Заказчиком уведомления Исполнителя о готовности результата работ к приемке.

6.2. В случае мотивированного отказа Заказчика от приемки работ Сторонами составляется двухсторонний Акт с перечнем необходимых доработок и сроков их выполнения без дополнительной оплаты.

6.3. В случае немотивированного отказа Заказчика от подписания приемо-сдаточного акта в течение ………….….. календарных дней с момента получения Заказчиком, приемо-сдаточный акт считается принятым Заказчиком.

6.4. Если Исполнитель в течение срока, указанного в акте обнаруженных недостатков, не устранит недостатки в выполненных работах, то Заказчик вправе устранить недостатки силами другого исполнителя с оплатой затрат Исполнителем.

6.5. В случае разногласия между Заказчиком и Исполнителем по качеству произведенных работ, Заказчик вправе назначить квалификационную экспертизу, которая составит соответствующий акт по фиксированию недостатков и их характера, что не исключает право сторон обратиться в арбитражный суд по данному вопросу.

7. Порядок расторжение договора

7.1. Досрочное расторжение договора мо возможно по соглашению сторон либо по основаниям, предусмотренным гражданским законодательством Российской Федерации, с возмещением понесенных убытков.

7.2. Заказчик вправе расторгнуть договор в следующих случаях:
– задержка Исполнителем хода работ по его вине, когда срок их окончания, установленный в договоре, увеличивается более чем на один месяц;
– если отступления в работе от условий настоящего договора или иные недостатки результата работы не были устранены в установленный Заказчиком срок, либо являются неустранимыми и существенными.

7.3. Исполнитель вправе расторгнуть договор в следующих случаях:
– при остановке Заказчиком монтажа Оборудования, по причине, не зависящей от Исполнителя, на срок, превышающий …………………………………….. календарных дней;
– при утрате Заказчиком возможности дальнейшего финансирования работ.

7.4. При расторжении договора по совместному согласию Заказчика и Исполнителя результаты незавершенной работы передается Заказчику, который оплачивает Исполнителю стоимость выполненных работ в объеме, определяемом ими совместно.

7.5. Сторона, решившая расторгнуть договор, направляет письменное уведомление другой стороне.

8. Гарантийные обязательства

8.1. Гарантия на все выполненные Исполнителем работы, оформленные в договоре, составляет 12 (двенадцать) месяцев.

8.2. Гарантийные обязательства вступают в силу с момента сдачи всех работ Заказчику по приемо-сдаточному акту.

8.3. Если в период гарантийных обязательств обнаружатся недостатки, которые не позволят продолжить нормальное использование Оборудования до их устранения, то гарантийный срок продлевается на период устранения недостатков. Устранение недостатков осуществляется Исполнителем за свой счет.

9. Разрешение споров

9.1. Стороны будут стремиться к разрешению всех возможных споров и разногласий, которые могут возникнуть по настоящему договору путем переговоров.

9.2. Споры, не урегулированные путем переговоров, передаются на рассмотрение суда в порядке, предусмотренном действующим законодательством РФ.

10.1. Ни одна из Сторон не будет нести ответственности за полное или частичное невыполнение любых своих обязательств, если невыполнение будет являться прямым следствием обстоятельств непреодолимого (форс-мажорного) характера, находящихся вне контроля Сторон, возникших после заключения Договора.

10.2. Форс–мажорными обстоятельствами по Договору являются: военные действия, забастовки, нормативные акты законодательной и исполнительной власти, пожары, молнии, бури, наводнения, землетрясения, иные стихийные бедствия.

11. Заключительные положения

11.1.Любые изменения и дополнения к настоящему договору действительны при условии, если они совершены в письменной форме и подписаны уполномоченными на то представителями сторон.

11.2. Договор составлен в двух подлинных экземплярах имеющих одинаковую юридическую силу по одному экземпляру для каждой стороны.

1. Техническое задание.
2. . Смета.
3. Требования по обеспечению ресурсами.
4. Акт приема-передачи выполненных работ.

Адреса и реквизиты сторон

Помогите другим людям найти этот образец договора на монтаж оборудования.
Поделитесь им в социальных сетях.

Договор на монтаж оборудования (образец)

ustanovka_oborudovaniya.jpg

Похожие публикации

Приобретенное оборудование почти всегда нуждается в монтаже, а в некоторых случаях требуются и подготовительные строительные работы – например, возведение фундамента для установки оборудования. На монтаж оборудования с компанией-подрядчиком заключается договор поставки и монтажа оборудования, в котором указываются все необходимые условия. Составление договора может вызвать некоторые затруднения. Давайте разберемся, какие условия необходимо включить в договор.

Договор на монтаж оборудования

Согласно договору, компания-подрядчик обязуется выполнить по заданию компании-заказчика монтаж оборудования и передать результат заказчику. За выполненную работу заказчик выплачивает вознаграждение. Таким образом, подрядчик берет на себя обязательство выполнить установку оборудования согласно проектной документации заказчика, а заказчик, в свою очередь, должен принять и оплатить работу в размере, установленном договором.

Перед монтажом оборудования заказчик должен подготовить помещения для установки. Для этого может понадобиться строительство специальных конструкций, стен, фундаментов. Монтаж оборудования можно осуществлять после подписания акта о строительной готовности к установке, то есть когда все работы будут закончены и приняты.

Для того, чтобы договор на монтаж оборудования (образец договора мы приведем в конце статьи) считался заключенным, стороны должны придти к соглашению по всем основным пунктам договора. Какие условия необходимо отразить в договоре?

• Предмет договора и условия (состав работ по монтажу оборудования, место установки оборудования и др.);
• Перечень требований к результату работ — установленному оборудованию;
• Договор на установку оборудования обязательно содержит сроки выполнения работы (срок начала и окончания работ по монтажу). По согласованию могут быть установлены и промежуточные сроки – то есть сроки завершения отдельных этапов по монтажу;
• Вознаграждение компании-подрядчика, сроки оплаты работы заказчиком;
• Ответственность компании-подрядчика (так, необходимо указать ответственность подрядчика за переданное в монтаж оборудование);
• Прием компанией-заказчиком выполненных работ по монтажу (сроки приемки работ, действия заказчика при обнаружении недостатков при установке);
• В договоре может быть предусмотрен гарантийный срок на выполненные работы – то есть срок, в течение которого результат работы должен соответствовать условиям договора о качественно выполненной работе.

Если заключается договор поставки оборудования с монтажом и пусконаладкой, то необходимо включить в договор дополнительные условия (комплекс пусконаладочных работ, которые должны быть выполнены подрядчиком и др.).

Не стоит пренебрегать проверкой при приеме выполненных работ – если иное не прописано в договоре, то заказчик, принявший работу без проверки, лишен права ссылаться на явные недостатки в работе подрядчика (то есть те недостатки, которые были заметны при внешнем осмотре).

После окончания, приемки работ заполняется акт приемки работ с отсылкой к договору. Составление акта фиксирует окончание работ, то есть установку оборудования с соблюдением всех необходимых требований. В акте указывают следующую информацию:

• Название и идентифицирующие номера оборудования,
• Количество оборудования, его характеристики и функционал;
• Информацию о претензиях заказчика или их отсутствии.

Ниже представлен образец договора поставки и монтажа оборудования.

Договор на монтаж системы видеонаблюдения.

Что касается конкретно Договора на монтаж системы видеонаблюдения, то кроме стандартных пунктов (способ оплаты, дата действия, гарантийных обязательств, форс-мажор и пр.) он должен учитывать:

— адрес монтажа (физический адрес объекта)

— место монтажа (лучше конкретно для каждой позиции)

— складирование оборудование и право собственности во время проведения работ

— обеспечение электропитение не менее 1500Вт 220В

— возможное время проведения работ по Договору и многое другое.

Ниже приведен пример договора на монтаж системы видеонаблюдения.

Договор на монтаж системы видеонаблюдения №________

г. Москва «_____» _________20_____г.

_________________________, в лице ______________________________, действующего на основании _____ именуемый в дальнейшем «Заказчик» с одной стороны и ___________________________________, именуемое в дальнейшем «Исполнитель», в лице ____________________________________ , действующего на основании ______, с другой стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем:

1. Предмет договора.

1.1. Исполнитель обязуется поставить и произвести работы по поставке, монтажу и осуществить ввод в эксплуатацию системы охранного видеонаблюдения по адресу: ____________________________________, а Заказчик принять и оплатить оборудование и выполненные Исполнителем работы.

2. Порядок оформления заказа.

2.1. Заказчик предоставляет Исполнителю план (схему) помещения, фасада, кровли здания и схему проводки слаботочных и силовых линий связи. Если таковых не имеется, заказчик делает заявку на вызов замерщика (услуга оплачивается дополнительно).

2.2. Исполнитель по представленной Заказчиком документации проектирует схему коммутации оборудования и проводки кабеля.

2.3. На основании схемы Исполнитель составляет спецификацию с перечнем необходимого оборудования и проводимых работ.

2.4. Исключительные авторские права на схему коммутации оборудования и проводки кабеля принадлежат Исполнителю. Заказчик имеет право использовать схему коммутации и дополнительную консультационную информацию лишь в целях, определяемых настоящим Договором.

2.5. По желанию Заказчика в дополнение к товару и/или проводимым работам по настоящему Договору могут входить дополнительные услуги и/или оборудование.

3. Стоимость и порядок расчетов.

3.1. Стоимость передаваемого оборудования и работ согласно предварительному расчету составляет __________ руб. __________________________________ рубля ____ коп (см. Спецификация к Договору)

3.2. Оплата на сумму _____________ руб. (__________________________________________ рубля 99 копеек, НДС не облагается), осуществляется как предоплата по Договору.

3.3. Доплата по настоящему Договору производится внесением суммы в размере ___________ руб. (__________________ рублей _____копеек, НДС не облагается) после выполнения Исполнителем работ по данному Договору.

3.4. Моментом исполнения Исполнителем обязательств по Договору считается:

— в части передачи оборудования — дата передачи Исполнителем оборудования Заказчику, право собственности на оборудование переходит к Заказчику после подписания сторонами товарной накладной;

— в части выполнения работ по монтажу и настройке оборудования — дата подписания Сторонами Акта выполненных работ.

3.5. Заказчик вправе производить расчет с Исполнителем как самостоятельно, так и через своих надлежаще уполномоченных лиц по правилам, предусмотренным действующим законодательством РФ.

4. Обязанности сторон.

4.1. Исполнитель обязуется:

4.1.1. На основании: предоставленных Заказчиком планов (схем) помещений, фасада, кровли здания, схемы проводки слаботочных и силовых линий связи и/или предварительно проведенной работы по обследованию объекта Заказчика (услуга оплачивается отдельно), в соответствии с его пожеланиями, составить предварительный расчет по поставке, монтажу и настройки оборудования (Спецификация к Договору).

4.1.2. Передать Заказчику оборудование пригодное к эксплуатации в порядке и в сроки, предусмотренные настоящим Договором и действующим законодательством.

4.1.3. Произвести замену оборудования ненадлежащего качества в порядке и в сроки, предусмотренные ст.20.21 Закона РФ «О защите прав потребителей». Информировать Заказчика об обстоятельствах влияющих на срок исполнения обязательств по Договору. Произвести работы по монтажу и/или настройке оборудования (далее по тексту «работы») в согласованные с Заказчиком сроки. Согласовать время и адрес проведения работ.

4.1.4. Предоставить Заказчику по его запросу необходимую информацию о порядке и ходе выполнения работ.

4.1.5. Поставить оборудование и выполнить работы по Договору в срок не позднее ___________ рабочих дней с момента поступления денежных средств на расчетный счет Исполнителя.

4.2. Заказчик обязуется:

4.2.1. Оплатить оборудование и работы согласно п.З настоящего Договора.

4.2.2. Подписать товарную накладную и Акт выполненных работ в течении 3-х рабочих дней с момента их предоставления.

4.2.3. Принять оборудование в порядке и сроки, предусмотренные настоящим Договором.

4.2.4. Предоставить реквизиты для экстренной связи для исполнения обязательства Исполнителя.

4.2.5. Осуществить приемку оборудования на месте исполнения настоящего Договора. В случае невозможности принять оборудование лично, уполномочить на это доверенное лицо, наделив его соответствующей доверенностью.

4.2.6. Произвести осмотр оборудования в момент его передачи и при отсутствии замечаний к комплектности и качеству оборудования подписать Товарную накладную и (или) Акт приема — передачи оборудования, в случае обнаружения недопоставки или брака незамедлительно уведомить Исполнителя.

4.2.7. Уведомить Исполнителя в течение 30 (тридцати) рабочих дней с момента подписания товарной накладной и (или) Акта приема — передачи оборудования о факте выхода оборудования из строя либо об обнаружении скрытых недостатков, которые не могли быть выявлены при его осмотре в момент передачи и подписания Заказчиком товарной накладной и (или) Акта приема — передачи оборудования.

4.2.8. Предоставить Исполнителю свободный доступ во все технические, жилые и нежилые помещения, необходимые для выполнения монтажных работ, и всячески способствовать их выполнению в кратчайшие сроки.

4.2.9. В день завоза оборудования и проведения монтажных работ предоставить место для складирования за свой счет в приспособленном для этих целей охраняемом помещении, до и во время монтажных работ.

4.2.10. Подготовить помещение для проведения монтажных работ.

4.2.11. На время выполнения монтажных работ обеспечить электроснабжением, позволяющим вести работу электроинструментом мощностью 1500 Ватт.

4.2.12. Незамедлительно информировать Исполнителя о возможных дефектах установленного оборудования возникших в течении эксплуатации гарантийного срока.

5. Ответственность сторон

5.1. Исполнитель несет ответственность перед Заказчиком за исполнение обязательств по настоящему Договору, в соответствии с действующим законодательством РФ.

5.2. Исполнитель не несет ответственность:

— за какой-либо вред или ущерб, причиненный жизни, здоровью, имуществу или моральному состоянию потребителя и/или других лиц, если он явился следствием нарушения инструкций по безопасной эксплуатации, либо из-за непонимания последствия своих действий; а также при наступлении форс-мажорных обстоятельств:

— за целевое использование оборудования Заказчиком.

5.3. В случае отказа Заказчика произвести осмотр оборудования на предмет механических повреждении, производственных дефектов и комплектации Исполнитель освобождается от ответственности по настоящему Договору, претензии по браку не принимаются.

5.4. За просрочку поставки оборудования Исполнитель уплачивает Заказчику пеню в размере 0,1% от стоимости просроченной продукции за каждый день просрочки, начиная с первого дня просрочки, но не более 5% от стоимости недопоставленного оборудования.

5.5. В случае отсутствия Заказчика или его доверенного лица в месте передачи оборудования и/или проведения монтажных работ по Договору, Исполнитель вправе потребовать от Заказчика выплатить пени в размере 0,1% от стоимости оборудования за каждый день хранения оборудования на складе, но не более 5% от стоимости оборудования. Повторная передача оборудования, если она связана с перевозкой, осуществляется за счет средств Заказчика в согласованные с Заказчиком сроки.

5.6. Взыскание убытков и пеней не освобождает сторону, нарушившую условия настоящего Договора от дальнейшего исполнения обязательств по настоящему Договору надлежащим образом.

5.7. В случае отказа Заказчиком от проведения работ до или в процессе их проведения Исполнитель вправе расторгнуть договор в одностороннем порядке Исполнитель вправе потребовать возмещение расходов на проведенные работы и демонтаж фактически установленного оборудования.

5.8. В случае необоснованного отказа подписать товарную накладную и (или) Акт приема — передачи оборудования на оборудование или Акт сдачи- приема выполненных работ со стороны Заказчика он обязан в течении 3 (трех) рабочих дней с момента передачи оборудования или выполнения работ представить Исполнителю письменную претензию с указанием причин отказа от подписания. При невыполнении указанных условий Исполнитель считается исполнившим свои обязательства по настоящему Договору надлежащим образом и освобождается от ответственности по настоящему Договору.

5.9. В случае расторжения Договора в течении 3 (трех) рабочих дней после даты его подписания Исполнитель вправе удержать с Заказчика сумму в размере 3% от стоимости работ за составление проекта схемы коммутации оборудования и проводки кабеля.

5.10. Брак, возникший в результате ненадлежащей эксплуатации оборудования Заказчиком, не подлежит замене.

5.11. Исполнитель не несет ответственность за некорректную работу установленного оборудования, обусловленную электрическими и электромагнитными помехами, помехами «земленная петля» и прочими факторами, связанными с неправильной прокладкой и коммутацией фидерных, видео и электрических линий связи раннее смонтированных
Заказчиком или сторонними организациями.

5.12. При производстве работ возможны повреждения покраски стены, ответственность за это Исполнитель на себя не принимает, Заказчик самостоятельно нанимает строителей для перекраски стен.

6. Срок и порядок исполнения Договора

6.1. Датой передачи Исполнителем оборудования Заказчику считается дата:

— вручения оборудования Заказчику или указанному им лицу и подписания товарной накладной и (или) Акта приема — передачи оборудования.Товарная накладная и (или) Акт приема — передачи оборудования подписанные со стороны Исполнителя, передается Заказчику вместе с оборудованием.

6.2. В том случае, если поставка оборудования осуществлялась Заказчиком самостоятельно, последний должен известить Исполнителя о дате прибытия оборудования к месту его монтажа и настройки, при этом местом монтажа и настройки следует считать место, согласованное по настоящему Договору В случае несоблюдения Заказчиком данного условия, нарушение Исполнителем указанного в п. 6.1 срока не является нарушением настоящего Договора.

6.3. Датой выполненных работ считается дата:

— подписания Акта выполненных работ.

7. Срок действия договора.

7.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания.

7.2. Настоящий договор действует до момента подписания Сторонами Товарной накладной и (или) Акта приема- передачи оборудования и Акта выполненных работ.

8. Дополнительные условия.

8.1. Все изменения по Договору оформляются в письменном виде, подписываются обеими сторонами и являются неотъемлемой частью настоящего Договора.

8.2. В случае возникновения необходимости установки дополнительного оборудования, его замены и/или увеличения объема и/или характера работ, изменения оформляются Дополнительным соглашением к Договору с приложением Сметы, учитывающей внесенные изменения.

8.3. Исполнитель имеет право без предварительного согласования с Заказчиком произвести закупку поставить Заказчику и установить вместо оборудования, заявленного в спецификации, идентичное по техническим характеристикам и стоимости, а Заказчик обязуется его принять Изменение перечня и стоимости оборудования оформляется, как дополнительное соглашение к Договору и, в случае необходимости, влияет на его конечную стоимость. Стоимость заменяемого оборудования не может превышать стоимость оборудования, заявленного в спецификации. В случае если стоимость заменяемого оборудования будет меньше, чем заявлено в спецификации, общая стоимость Договора будет уменьшена на сумму разницы и соответственно скорректирует сумму окончательного расчета по Договору.

8.4. В случае, если в процессе выполнения работ по Договору выяснится, что для удовлетворения потребности Заказчика нет необходимости в установке и/или приобретении некоторых позиций оборудования данные позиции будут исключены из спецификации к Договору. Изменение перечня будет оформлено, как дополнительное соглашение к Договору и отразиться на конечной стоимости Договора и соответственно скорректирует сумму окончательного расчета по Договору. В случае если стоимость исключенных работ и оборудования превысит стоимость окончательного расчета по Договору, разница будет возвращена Исполнителем из средств, ранее перечисленных ему по Договору.

8.5. Выполнение Исполнителем по поручению Заказчика непредусмотренных в Приложение №1 к настоящему Договору работ оплачивается дополнительно, и оформляются Дополнительным соглашением к Договору с приложением Сметы, учитывающей внесенные изменения.

8.6. Задержка проведения работ по вине Заказчика, автоматически отодвигает сроки завершения работ по настоящему Договору.

8.7. Договор составляется в двух экземплярах, каждый из которых имеет одинаковую юридическую силу.

9. Гарантия и гарантийное обслуживание

9.1. Переданное Заказчику оборудование подлежит замене в случае его выхода из строя (поломки) либо при обнаружении скрытых недостатков, которые не могли быть выявлены при его осмотре в момент передачи и подписания Заказчиком Акта приема-передачи оборудования при соблюдении нижеследующих условий

9.1.1. Исполнитель уведомлен о вышеуказанных обстоятельствах в соответствии с п.4.2. настоящего Договора:

9.1.2. Вышеуказанные недостатки возникли до момента передачи оборудования Заказчику и/или не в следствии нарушения Заказчиком правил его использования, хранения.

9.2. Бесплатное гарантийное обслуживание оборудования осуществляется гарантийными мастерскими (если таковые имеются) конкретно для каждого вида товара. Бесплатное гарантийное обслуживание на монтаж оборудования осуществляется Исполнителем в течении шести месяцев с момента подписания Акта выполненных работ.

9.3. За оборудование, вышедшее из строя по вине Заказчика, третьих лиц или стихийного бедствия в гарантийный период Исполнитель ответственности не несет. Устранение неисправностей в таких случаях и послегарантийное обслуживание осуществляется по Дополнительному соглашению.

10. Порядок разрешения с п оров

10.1. Стороны обязуются приложить все усилия для разрешения споров по настоящему Договору путем переговоров.

10.2. В случае отсутствия возможности разрешить споры путем переговоров Стороны передают спор на рассмотрение в арбитражный суд г. Москвы.

10.3. Стороны обязуются соблюдать претензионный порядок разрешения споров.

11.1. Стороны освобождаются от исполнения своих обязательств по Договору полностью или частично в случае наступления форс-мажорных обстоятельств: военных действий, природных явлений, актов органов власти и управления, влияющих на выполнение конкретных обязательств, выход из строя или нарушение нормального функционирования передающего телецентра связанного с изменением технических условий вещания. Сторона, пострадавшая от форс-мажорных обстоятельств, должна в течении 3 (трех) календарных дней известить другую сторону об их наступлении или окончании.