Договор на оказание инжиниринговых услуг

ДОГОВОР №________
на оказание инжиниринговых услуг

г. Москва «__»________ 20__г.

___, именуемое в дальнейшем ЗАКАЗЧИК, в лице генерального директора ___, с одной Стороны, и ______________________, именуемое в дальнейшем ИСПОЛНИТЕЛЬ, в лице ____________, действующего на основании ___, с другой Стороны, а вместе именуемые «Стороны»,
заключили настоящий Договор на оказание услуг по ___ и на оказание инжиниринговых услуг по ___

Стоимость услуг и порядок расчетов по Договору

Порядок производства и сдачи-приемки выполненных услуг

Организация обучения и стажировки

Обстоятельства непреодолимой силы

Срок действия Договора

СТАТЬЯ 1. ОПРЕДЕЛЕНИЯ
Понятия, применяемые в настоящем Договоре, означают следующее:

Заказчик
___, зарегистрированное и действующее в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Исполнитель
_______________, зарегистрированное и действующее в соответствии с законодательством Российской Федерации.
Стороны
Заказчик и Исполнитель.
Пользователь
Юридическое лицо, в интересах которого оказываются услуги по настоящему Договору, в рамках договора между Заказчиком и Пользователем.
Договор
Настоящий Договор, включая все содержащиеся в нем гарантии, приложения, подписанные Заказчиком и Исполнителем, дополнения и изменения к нему, которые могут быть подписаны Сторонами в период действия Договора.
Инжиниринговые услуги (услуги)
Инженерно – консультационные услуги по ___
Дополнительные соглашения
Дополнительные соглашения Сторон, заключаемые в рамках настоящего Договора, о выполнении конкретного «пользовательского проекта». Утвержденная форма приведена в Приложении № 1.
Стоимость услуг
Стоимость услуг определяется по каждому из Дополнительных Соглашений.
Акт сдачи-приемки оказанных услуг
Акт сдачи-приемки оказанных услуг оформляется по каждому из Дополнительных соглашений.

СТАТЬЯ 2. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
Заказчик поручает и оплачивает, а Исполнитель принимает на себя обязательства по оказанию инжиниринговых услуг, в том числе:
—
—
—
—
—
—
—
2.2.В рамках Договора Стороны исходят из того, что:
стоимость и сроки оказания услуг, поручаемых Исполнителю по конкретным «пользовательским проектам», будут определяться в соответствующих Дополнительных соглашениях (Приложение №1);
положения настоящего Договора формулируют общие принципы взаимоотношений Сторон и являются обязательными для Дополнительных соглашений и Дополнений, заключаемых в рамках Договора, и распространяются на них даже не будучи включенными в них.
2.3.Исполнитель оказывает услуги с использованием материалов Заказчика. Перечень материалов, необходимых для начала профилактического обслуживания указывается в Дополнительных соглашениях на отдельный «пользовательский проект».
СТАТЬЯ 3. ОБЯЗАТЕЛЬСТВА СТОРОН
Заказчик, выступая в роли посредника между Пользователем и Исполнителем, обязуется:
осуществлять общее руководство оказываемыми Исполнителем услугами для клиентов Заказчика;
предоставлять Исполнителю всю необходимую документацию, схемы и т.д. для выполнения всех видов услуг;
обеспечивать готовность объектов к началу выполнения услуг.

Исполнитель обязуется:
Рассматривать и оформлять Дополнительные соглашения, полученные от Заказчика, в течение ___;
Нести расходы, вытекающие из трудовых отношений с персоналом, направляемом на объекты Пользователя на выполнение услуг, в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации;
Предоставлять в случае необходимости, по запросу Заказчика, сведения о своем персонале необходимые для получения разрешений для их направления на объекты Пользователей;
Обеспечивать выполнение персоналом, работающим на объектах Пользователей, всех требований по пожарной безопасности, охране труда, окружающей среды и технике безопасности;
Направлять письменное подтверждение о направлении своего персонала на оказание услуг, указанных п.2.1. настоящего Договора, на объект Пользователя;
Обеспечивать замену специалиста в случае его нетрудоспособности более ___ по болезни во время выполнения услуг на объекте Пользователя;
Обеспечивать сохранность и работоспособность оборудования и специализированного инструмента, переданного ему Заказчиком для выполнения услуг. После окончания выполнения услуг предоставлять Заказчику отчет об израсходованных материалах, а также возвратить остаток, если материал полностью не использован при работах;
Обеспечивать соблюдения графика выполнения услуг на объекте Пользователя и соблюдение инструкции по оказываемым услугам, предписанным Заказчиком;
Направить отчет Заказчику о результатах профилактического обслуживания оборудования в течение ___ после его завершения;
Принимать участие в приемке по количеству оборудования, переданное Заказчиком в монтаж, на объектах Пользователей. При отсутствии какого-либо оборудования в течение ___ поставить в известность Заказчика;
Осуществлять совместно с Пользователем приемку и приемо-сдаточные испытания в соответствии с положениями Контракта на поставку оборудования под монтаж;
Сдавать оказанные услуги по Акту сдачи-приемки оказанных услуг по форме, утвержденной в Приложении № 2;
Выполнить и сдать предусмотренные Дополнительным Соглашением услуги;
Доставлять все необходимые для выполнения услуги материалы и комплектующие на объект собственными силами, осуществлять их приемку, разгрузку, складирование и передачу для производства услуг;
Обеспечивать высокое качество оказываемых услуг.
СТАТЬЯ 4. СТОИМОСТЬ УСЛУГ И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ ПО ДОГОВОРУ
Стоимость услуг ___.
Оплата производится ___.
За вынужденные простои, связанные с увеличением подготовительного этапа для выполнения услуг, Заказчиком производится оплата Исполнителю в размере ___.

5. ПОРЯДОК ПРОИЗВОДСТВА И СДАЧИ – ПРИЕМКИ ОКАЗАННЫХ УСЛУГ
5.1.На основании письменного запроса Заказчика Исполнитель направляет свой персонал для выполнения услуг на объект, указанный в Дополнительном соглашении.
5.2. Персонал Исполнителя является официальным представителем Заказчика на месте выполнения услуг по профилактическому обслуживанию (осмотру) оборудования, инженерно-консультационные услуг по техническому надзору за монтажом, комплектной настройкой , приемом-сдачей и работой оборудования и уполномочен от имени последнего решать с представителем Пользователя на месте все вопросы, возникающие в процессе выполнения услуг.
5.3. Срок выполнения услуг предусматривается в Дополнительном соглашении на основании п.2.1.1. настоящего Договора.
5.4. В случае если задержка выполнения услуг происходит по вине Заказчика или Пользователя, Исполнитель не несет ответственности за несвоевременное выполнение услуг и все расходы, связанные с пребыванием персонала Исполнителя до окончания выполнения услуг, несет Заказчик.
5.5. Исполнитель осуществляет сдачу выполненных услуг. По окончании оказания услуг на объекте Пользователя Исполнитель в течение ___ должен направить Заказчику Отчет об израсходованных материалах, а также Акт сдачи-приемки оказанных услуг (Приложение №2).
5.6.Заказчик в течение ___ со дня получения указанных в п.5.5. Договора документов, рассматривает и направляет Исполнителю подписанную документацию. В случае мотивированного отказа от приемки услуг, Заказчик обязан в течение ___ со дня получения Отчета сообщить об этом Исполнителя. При не получении в указанный срок мотивированного отказа, услуги считаются принятыми и подлежат оплате в порядке и сроки, установленные ст. 4 настоящего Договора.
СТАТЬЯ 6. ОРГАНИЗАЦИЯ ОБУЧЕНИЯ И СТАЖИРОВКИ
6.1.Заказчик обязуется организовать обучение и стажировку персонала Исполнителя на предприятиях по производству ___.
6.1.1.Заказчик организовывает обучение ___ специалистов Исполнителя:
—
—
—
—
6.1.2. По окончании обучения и выполнения специалистами Исполнителя ___ работ на ___ последним выдаются ___.
Расходы, связанные с направлением персонала Исполнителя на стажировку распределяются следующим образом:
—
—
—
СТАТЬЯ 7. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ.
7.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по настоящему Договору, если ненадлежащее исполнение Сторонами обязательств вызвано непреодолимой силой, т.е. чрезвычайными и непредотвратимыми обстоятельствами, не подлежащими контролю со стороны Исполнителя и Заказчика.
7.2. К обстоятельствам непреодолимой силы относятся: природные и стихийные бедствия, пожары, национальные и отраслевые забастовки, военные действия, решения органов государственной власти, препятствующие выполнению обязательств по настоящему Договору. Сроки исполнения услуг по настоящему Договору продлеваются на время действия этих обстоятельств.
7.3. Сторона, которая не в состоянии выполнить свои Договорные обязательства, незамедлительно письменно информирует другую сторону о начале и прекращении указанных выше обстоятельств, но в любом случае не позднее ___ после начала их действия. Несвоевременное уведомление об обстоятельствах непреодолимой силы лишает соответствующую Сторону права на освобождение от ответственности по причине указанных обстоятельств.
7.4.Если указанные обстоятельства продолжаются более ___, каждая Сторона имеет право на досрочное расторжение Договора. В этом случае Стороны производят взаиморасчеты.
СТАТЬЯ 8. КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ.
8.1.Данные и информация, ставшие известными Сторонам при исполнении настоящего Договора, считаются конфиденциальными и не должны сообщатся (передаваться) третьей Стороне или использоваться в других целях.
8.2.Стороны примут все необходимые меры для обеспечения конфиденциальности.
8.3.Привлекаемый для выполнения услуг, предусмотренных п.2.1. настоящего Договора, персонал Исполнителя не будет передавать какую-либо коммерческо-техническую информацию и/или документы третьим �.

Примерная форма договора на оказание инжиниринговых услуг (подготовлено экспертами компании «Гарант»)

Договор на оказание инжиниринговых услуг

[ место заключения договора ]

[ число, месяц, год ]

[ Полное наименование юридического лица ], в лице [ должность, Ф. И. О. ], действующего на основании [ наименование документа, подтверждающего полномочия ], именуемый в дальнейшем «Исполнитель», с одной стороны и [ полное наименование юридического лица ], в лице [ должность, Ф. И. О. ], действующего на основании [ наименование документа, подтверждающего полномочия ], именуемое в дальнейшем «Заказчик», с другой стороны, а вместе именуемые «Стороны», заключили настоящий договор о нижеследующем:

1. Предмет договора

1.1. Исполнитель обязуется по заданию Заказчика оказать комплекс инжиниринговых услуг, а Заказчик обязуется оплатить эти услуги.

1.2. Исполнитель оказывает инжиниринговые услуги на следующих объектах Заказчика: [ наименование объектов, адреса ].

1.3. Комплекс инжиниринговых услуг включает в себя: [ вписать нужное, например,

— инженерно-консультационные услуги по подготовке, обеспечению процесса строительства и ввода в эксплуатацию объектов, перечисленных в п. 1.2 настоящего договора;

— проведение предпроектных работ и научных исследований, составление технических заданий и технико-экономических обоснований строительства;

— разработка проектной и технической документации;

— участие в работах по формированию объемов подрядных работ, обеспечивающих окончание строительства в установленные Заказчиком сроки;

— решение совместно с Заказчиком, проектными и строительными организациями возникающих в ходе строительства организационных и технических вопросов;

— организация контроля качества при строительстве объектов;

— участие в разработке и осуществлении организационно-технических мероприятий по восполнению допущенных отставаний и обеспечению ввода объектов в эксплуатацию. ]

1.4. На каждый объект Заказчиком составляется задание, в котором указываются: точное наименование объекта строительства, перечень услуг, сроки оказания отдельных этапов услуг, представитель Исполнителя, ответственный за оказание инжиниринговых услуг на данном объекте.

Задания подписываются обеими Сторонами и являются неотъемлемой частью настоящего договора.

1.5. Исполнитель оказывает инжиниринговые услуги за счет средств и материалов Заказчика.

2. Стоимость услуг и порядок расчетов

2.1. Стоимость услуг по настоящему договору составляет [ сумма цифрами и прописью ] рублей.

Стоимость услуг по каждому объекту устанавливается в задании, на основании утвержденных тарифов Исполнителя.

2.2. Оплата услуг, предусмотренных настоящим договором, производится поэтапно, в течение [ значение ] дней после сдачи Исполнителем соответствующего этапа выполненных услуг по акту приема-передачи.

2.3. В случае невозможности исполнения, возникшей по вине Заказчика, услуги подлежат оплате в полном объеме.

3. Права и обязанности сторон

3.1. Исполнитель обязуется:

3.1.1. Оказать Заказчику услуги надлежащего качества и в полном объеме.

3.1.2. Оказывать Заказчику услуги поэтапно в соответствии со сроками, установленными в заданиях, согласно п. 1.4 настоящего договора.

3.1.3. Заключать договоры с третьими лицами на оказание какой-либо части услуг только с письменного разрешения Заказчика.

3.1.4. По требованию знакомить Заказчика с ходом оказания услуг по настоящему договору.

3.1.5. Обеспечивать сохранность оборудования и инструментов, переданных ему Заказчиком для выполнения услуг, а после окончания выполнения услуг предоставлять Заказчику отчет об израсходованных материалах.

3.1.6. Обеспечивать выполнение персоналом, работающим на объектах Заказчика, всех требований по пожарной безопасности, охране труда, окружающей среды и технике безопасности.

3.2. Заказчик обязуется:

3.2.1. Произвести оплату оказанных услуг в установленные настоящим договором сроки.

3.2.2. С участием Исполнителя принять оказанные услуги в соответствии с графиком, а при обнаружении каких-либо недостатков немедленно заявить об этом Исполнителю.

3.2.3. В течение [ значение ] дней с момента подписания настоящего договора передавать Исполнителю документы и информацию по строительству объектов, необходимые для оказания инжиниринговых услуг.

3.2.4. Предоставить Исполнителю беспрепятственный доступ ко всем объектам.

3.2.5. В случае необходимости, принимать участие в переговорах с органами власти в целях получения документации, согласований, разрешений.

3.3. Заказчик вправе отказаться от исполнения настоящего договора при условии оплаты Исполнителю фактически понесенных им расходов.

Исполнитель вправе отказаться от исполнения обязательств по настоящему договору при условии полного возмещения Заказчику убытков.

4. Ответственность сторон

4.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему договору Стороны несут ответственность в соответствии с действующим гражданским законодательством.

4.2. В случае просрочки оплаты стоимости услуг Заказчик выплачивает Исполнителю пени в размере [ значение ] % от суммы долга за каждый день просрочки.

4.3. Если услуги не были оказаны по вине Исполнителя, то Исполнитель уплачивает Заказчику штраф в размере [ вписать нужное ], а также возмещает Заказчику понесенные им убытки.

4.4. Исполнитель не несет ответственности за задержку выполнения услуг, если задержка произошла из-за действий/бездействий Заказчика, а также в случае оказания дополнительных услуг, согласованных Сторонами.

4.5. Выплата Сторонами штрафных санкций, установленных настоящим договором, не освобождает их от выполнения принятых на себя обязательств.

5. Обстоятельства непреодолимой силы

5.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по настоящему договору, если они докажут, что оно явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы, возникших после заключения договора в результате событий чрезвычайного характера, таких как: пожар, взрыв, наводнение, землетрясение, забастовка, запреты правительства, и других обстоятельств непреодолимой силы, которые Сторона не могла ни предвидеть, ни предотвратить, ни принять обстоятельства в расчет при заключении договора.

5.2. Освобождение от ответственности действует лишь на тот период, в течение которого существуют данные обстоятельства непреодолимой силы и их последствия.

5.3. При наступлении и прекращении вышеуказанных обстоятельств Сторона должна незамедлительно известить об этом в письменной форме другую Сторону. Извещение должно содержать данные о характере обстоятельств и об их влиянии на способность исполнения Подрядчиком своих обязательств по договору, а также предполагаемый срок его исполнения.

5.4. Наличие обстоятельств непреодолимой силы, их влияние и продолжительность действия должны быть подтверждены компетентным органом или организацией.

5.5. В вышеуказанных случаях срок исполнения Стороной своих обязательств по договору отодвигается соразмерно времени, в течение которого действуют такие обстоятельства и их последствия. В случае, если такие обстоятельства продолжают действовать более [ значение ] месяцев, каждая из Сторон имеет право отказаться от договора.

6. Порядок разрешения споров

6.1. Все споры и разногласия между Сторонами, возникающие в период действия настоящего договора, разрешаются Сторонами путем переговоров.

6.2. В случае невозможности урегулирования споров и разногласий путем переговоров спор подлежит разрешению [ наименование арбитражного суда ] в соответствии с законодательством РФ.

7. Заключительные положения

7.1. Настоящий договор вступает в силу с момента его подписания и действует до полного выполнения Сторонами своих обязательств по настоящему договору.

7.2. Все изменения или дополнения к настоящему договору действительны, если они подписаны уполномоченными лицами обеих Сторон.

7.3. Настоящий договор может быть расторгнут досрочно по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации.

7.4. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим договором, подлежит применению гражданское законодательство Российской Федерации.

7.5. Договор составлен в двух экземплярах, по одному для каждой из Сторон, имеющих одинаковую юридическую силу.

Договор об инжиниринговых услугах при строительстве нескольких объектов

ДОГОВОР N ______ об инжиниринговых услугах при строительстве нескольких объектов

«__»________ ___ г.

______________________, именуем__ в дальнейшем «Заказчик», в лице __________________, действующ___ на основании _________________, и ___________________, именуем__ в дальнейшем «Исполнитель», в лице __________________, действующ___ на основании ___________, заключили настоящий Договор о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

1.1. Исполнитель обязуется по заданию Заказчика оказывать комплекс инжиниринговых услуг на следующих объектах, финансируемых Заказчиком:

далее по тексту — «объекты», а Заказчик обязуется оплатить оказанные услуги в размере, порядке и на условиях, которые установлены настоящим Договором.

1.2. Комплекс инжиниринговых услуг, оказываемых Исполнителем по настоящему Договору, включает:

1.2.1. Инженерно-консультационные услуги по подготовке, обеспечению процесса строительства и ввода в эксплуатацию объектов.

1.2.2. Технические исследования и услуги, связанные с подготовкой строительства. К ним относятся: проведение предпроектных работ и научных исследований, составление технических заданий и технико-экономических обоснований строительства, проведение инженерно-изыскательских работ для строительства, разработка проектной и технической документации, послепроектные услуги при монтаже и пусконаладочных работах, а также специальные услуги, связанные с особенностями создания каждого объекта (например, анализ экологических проблем).

1.2.3. Общее техническое содействие, обеспечивающее оптимальный процесс строительства объектов, включая консультации и авторский надзор, консультации экономического и финансового характера, конъюнктурные и маркетинговые исследования, консультации по внедрению систем информационного обеспечения и другие связанные с этим услуги.

1.2.4. Участие в работах по формированию объемов подрядных работ, обеспечивающих окончание строительства в установленные Заказчиком сроки.

1.2.5. Оказание содействия в обеспечении строительства материалами, конструкциями, изделиями, транспортными средствами, машинами и механизмами.

1.2.6. Контроль за состоянием строительства временных сооружений и объектов.

1.2.7. Решение совместно с Заказчиком, проектными и строительными организациями возникающих в ходе строительства организационных и технических вопросов.

1.2.8. Участие в разработке и осуществлении организационно-технических мероприятий по восполнению допущенных отставаний и обеспечению ввода объектов в эксплуатацию.

1.2.9. Координация деятельности третьих лиц при строительстве объектов.

1.2.10. Организация контроля качества при строительстве объектов.

1.2.11. Оказание других услуг, согласованных Заказчиком и Исполнителем.

1.3. Заказчик обязуется передавать Исполнителю информацию по строительству объектов, необходимую для оказания услуг.

На каждый объект Заказчик формирует задание, в котором определяет точное наименование объекта, перечень услуг, сроки их оказания, своего полномочного представителя, перечень приложений к отчету Исполнителя и другие положения. Исполнитель принимает задание к выполнению полностью или уточняет отдельные его положения. При принятии к выполнению каждого задания Исполнитель назначает основного и замещающего его полномочных представителей.

Исполнитель вправе отказаться от выполнения задания в целом или от выполнения отдельных его частей при условии полного возмещения Заказчику убытков.

1.4. Исполнитель гарантирует, что он обладает необходимой профессиональной квалификацией, персоналом и техническими ресурсами.

1.5. Любое уведомление, задание, запрос или согласие, выдача которых необходима в связи с настоящим Договором, должны быть совершены в письменном виде. Любое такое уведомление, задание, запрос или согласие считаются выданными в случае их личной доставки полномочному представителю Стороны, которой адресована эта информация, или путем направления заказного письма с уведомлением о вручении.

В случае направления уведомлений по телексу, телеграфу или факсу такие уведомления считаются полученными другой Стороной с момента соответствующего подтверждения получившей Стороной.

1.6. Сторона может изменить указанный в Договоре адрес для направления уведомлений, направив другой Стороне уведомление о таком изменении.

1.7. Любое действие или документ, оформление которого необходимо Заказчику или Исполнителю в рамках настоящего Договора, могут быть совершены или оформлены назначенными Сторонами лицами.

2. ОБЯЗАННОСТИ ИСПОЛНИТЕЛЯ. КОНФЛИКТ ИНТЕРЕСОВ

2.1. Оказывать услуги и выполнять свои обязанности по настоящему Договору эффективно, в соответствии с общепринятой профессиональной методикой и практикой.

2.2. При исполнении настоящего Договора применять соответствующие передовые технологии, а также безопасные и эффективные методы.

2.3. По первому требованию предоставлять Заказчику информацию о ходе оказания услуг по настоящему Договору.

2.4. Соблюдать и охранять законные интересы Заказчика в своих отношениях с третьими лицами.

2.5. Оформлять счета на оплату цены услуг по каждому объекту.

2.6. Конфликт интересов.

2.6.1. Исполнитель при выполнении настоящего Договора не вправе извлекать выгоду в виде комиссионных, скидок либо получать иное материальное вознаграждение или поощрение от каких-либо лиц, за исключением Заказчика.

Вознаграждение Исполнителя, причитающееся ему в соответствии с Договором, является его единственным вознаграждением, связанным с исполнением настоящего Договора.

Исполнитель обязуется прилагать исчерпывающие меры по предотвращению получения его персоналом и третьими лицами, привлекаемыми для строительства объектов, подобных дополнительных вознаграждений.

2.6.2. Если в рамках услуг Исполнитель несет ответственность за предоставление Заказчику консультаций по вопросам оценки поставок товаров, выполнения работ или оказания услуг, Исполнитель должен соблюдать при этом действующие нормативные акты Российской Федерации. При этом Исполнитель действует исключительно в интересах Заказчика. Скидки или комиссионные по таким сделкам получает только Заказчик.

2.6.3. Исполнитель соглашается с тем, что в течение срока действия настоящего Договора и в течение ____ лет после его прекращения Исполнитель лишается права предоставления товаров, работ или услуг (кроме услуг, связанных с поиском и предоставлением инвестиций) для любого проекта, являющегося следствием или тесно связанного с оказанными услугами.

3. КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ

3.1. Исполнитель обязуется не разглашать каким-либо образом информацию об услугах, оказанных Заказчику по Договору (за исключением информации, общеизвестной из третьих источников, таких, например, как средства массовой информации).

Такой запрет не распространяется на случаи передачи информации внутренним службам контроля Исполнителя (подразделению по контролю за рисками, подразделению по согласованиям, налоговому подразделению), внутренним аудиторам, юридической службе, внешним аудиторам и юридическим советникам в случаях и в объеме, которые необходимы для целей соблюдения внутренних процедур Исполнителя и законодательства, применимого к деятельности Исполнителя.

3.2. Исполнитель вправе раскрывать третьим лицам информацию, полученную от Заказчика, или иным образом полученную в процессе исполнения услуг по Договору, только при условии включения в договоры (соглашения) с такими лицами обязательств о соблюдении конфиденциальности в отношении полученной информации.

4. ОБОРУДОВАНИЕ И МАТЕРИАЛЫ, ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫЕ ЗАКАЗЧИКОМ

4.1. Оборудование и материалы, предоставляемые Заказчиком Исполнителю или приобретенные Исполнителем на средства, предоставленные Заказчиком, являются собственностью Заказчика и должны быть соответствующим образом промаркированы.

4.2. Исполнитель страхует оборудование и материалы, указанные в п. 4.1 настоящего Договора (если только от Заказчика не поступит иных письменных распоряжений), за счет Заказчика на сумму, равную их полной восстановительной стоимости.

4.3. После прекращения Договора Исполнитель обязан не позднее даты такого прекращения представить Заказчику инвентарный перечень оборудования и материалов, указанных в п. 4.1 настоящего Договора.

4.4. Заказчик в течение _____ дней направляет Исполнителю инструкции, как распорядиться этим оборудованием и материалами. Исполнитель поступает в соответствии с инструкциями Заказчика.

5. ОБЯЗАННОСТИ ЗАКАЗЧИКА

5.1. Выдать Исполнителю задание на оказание услуг по каждому объекту. Такое задание после согласования всех существенных условий будет являться полным соглашением о выполнении данного задания на оказание услуг. Все, что не указано в таком задании на оказание услуг, регулируется условиями Договора и действующим законодательством Российской Федерации.

5.2. Согласовывать с Исполнителем все вопросы, касающиеся содержания и выполнения задания, в течение не более ____ (_____) дней с момента его оформления. Если в течение вышеуказанного периода соглашение не будет достигнуто, Заказчик вправе отказаться от исполнения настоящего Договора.

5.3. Оказывать содействие Исполнителю, в том числе:

— своевременное оформление и передача Исполнителю разрешений и документов на строительство объектов;

— беспрепятственный доступ Исполнителя ко всем объектам для оказания услуг;

— инструктирование Исполнителя по вопросам соблюдения техники безопасности и норм охраны труда.

6. ПРЕДСТАВЛЕНИЕ ИНТЕРЕСОВ ЗАКАЗЧИКА В ОТНОШЕНИЯХ С ТРЕТЬИМИ ЛИЦАМИ

6.1. Для представления Исполнителем интересов Заказчика в отношениях с подрядчиками, выполняющими работы на объектах, а также с иными третьими лицами по вопросам, связанным с выполнением Исполнителем своих обязанностей по настоящему Договору, Заказчик выдает Исполнителю соответствующую доверенность.

6.2. Исполнитель вправе:

6.2.1. Осуществлять контроль на объектах.

6.2.2. Давать обязательные для исполнения указания подрядчикам, выполняющим работы на объектах.

6.2.3. Принимать различные решения по вопросам строительства объектов, входящим в перечень услуг, оказываемых Исполнителем, установленный п. 1.2 настоящего Договора.

6.2.4. Осуществлять иные полномочия в соответствии с выданной Заказчиком доверенностью.

6.3. При исполнении поручений, указанных в п. 6.2 настоящего Договора, Исполнитель обязуется действовать в соответствии с указаниями Заказчика, разумно и добросовестно, руководствуясь исключительно интересами Заказчика.

6.4. Исполнитель обязан незамедлительно по требованию Заказчика представить последнему отчет о ходе исполнения поручений, указанных в п. 6.2 настоящего Договора, в письменной форме с приложением всех подтверждающих документов.

Заказчик, имеющий возражения по отчету Исполнителя, должен сообщить о них Исполнителю в течение _______________ дней со дня получения отчета. В противном случае отчет считается принятым Заказчиком.

7. АКТ ОБ ОКАЗАНИИ УСЛУГ

7.1. По окончании каждого месяца Исполнитель составляет и представляет Заказчику акт об оказании услуг, который содержит информацию об объеме и стоимости оказанных Исполнителем услуг.

7.2. Заказчик обязан рассмотреть и подписать акт об оказании услуг в течение ____________ дней с даты его получения от Исполнителя.

7.3. В случае уклонения или необоснованного отказа Заказчика от подписания акта об оказании услуг акт считается подписанным Заказчиком, а услуги оказанными надлежащим образом в последний день срока, установленного п. 7.2 настоящего Договора.

7.4. При наличии недостатков в оказанных Исполнителем услугах Заказчик указывает об этом в акте об оказании услуг.

При этом Заказчик вправе:

— потребовать уменьшения цены услуг;

— потребовать устранения недостатков в разумный срок;

— в случае неустранения недостатков в разумный срок отказаться от исполнения Договора и потребовать возмещения убытков.

8. ЦЕНА ДОГОВОРА И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ

8.1. Цена услуг, оказываемых по настоящему Договору, составляет _______ (_______) рублей в месяц и включает в себя:

8.1.1. Цену инжиниринговых услуг на объекте ________________ в размере _______ (_______) рублей в месяц.

8.1.2. Цену инжиниринговых услуг на объекте ________________ в размере _______ (_______) рублей в месяц.

8.1.3. Цену инжиниринговых услуг на объекте ________________ в размере _______ (_______) рублей в месяц.

8.2. Оплата цены услуг за первый месяц оказания услуг производится в следующем порядке:

8.2.1. Предварительная оплата в размере ________ (________) рублей производится в течение ____________ дней с даты подписания настоящего Договора.

8.2.2. Оставшаяся часть цены услуг, установленной п. 8.1 настоящего Договора, оплачивается в течение ________________ дней с даты подписания акта об оказании услуг (п. п. 7.2, 7.3 настоящего Договора).

8.3. Оплата цены услуг, установленной п. 8.1 настоящего Договора, за второй и последующий месяцы оказания услуг производится в течение ______________ дней с даты подписания акта об оказании услуг (п. п. 7.2, 7.3 настоящего Договора).

8.4. Оплата цены услуг производится путем перечисления Заказчиком денежных средств на расчетный счет Исполнителя по реквизитам, указанным в разделе 12 настоящего Договора.

8.5. В случае невозможности исполнения, возникшей по вине Заказчика, услуги подлежат оплате в полном объеме.

4.5. В случае, когда невозможность исполнения возникла по обстоятельствам, за которые ни одна из сторон не отвечает, Заказчик возмещает Исполнителю фактически понесенные им расходы.

9. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

9.1. В случае нарушения Исполнителем сроков оказания услуг, установленных в заданиях, Заказчик вправе потребовать от Исполнителя уплаты неустойки в размере __________ (__________) рублей за каждый день просрочки.

9.2. В случае нарушения Заказчиком сроков оплаты цены услуг, установленных п. п. 8.2, 8.3 настоящего Договора, Исполнитель вправе потребовать от Заказчика уплаты неустойки в размере __________% от не уплаченной в срок суммы за каждый день просрочки.

9.3. За нарушение иных обязанностей по настоящему Договору Стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

10. УРЕГУЛИРОВАНИЕ СПОРОВ

10.1. Стороны должны делать все возможное для того, чтобы мирным путем разрешать все разногласия, возникающие в связи с исполнением настоящего Договора.

10.2. Любое разногласие между Сторонами, возникшее в связи с исполнением настоящего Договора и не разрешенное в процессе переговоров, передается любой Стороне на урегулирование в Арбитражный суд ______________ в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

11. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ

11.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента подписания Сторонами и действует до окончания периода строительства объектов, что подтверждается актами приемки законченных строительством объектов приемочной комиссией.

11.2. Исполнитель приступает к оказанию услуг с момента получения предварительной оплаты (п. 8.2.1 настоящего Договора). Исполнитель оказывает услуги до прекращения действия Договора.

11.3. Заказчик вправе отказаться от исполнения настоящего Договора, предупредив Исполнителя за __________________ дней до даты расторжения, при условии оплаты Исполнителю фактически понесенных им расходов и цены фактически оказанных услуг в соответствии с подписываемым Сторонами актом об оказании услуг.

11.4. Заказчик вправе отказаться от настоящего Договора в одностороннем порядке, направив письменное уведомление Исполнителю, в случае если Исполнитель не приступил к оказанию услуг по настоящему Договору в течение __________________ дней после получения предварительной оплаты. Исполнитель при этом обязан вернуть всю сумму предварительной оплаты и возместить Заказчику причиненные убытки.

11.5. Исполнитель вправе отказаться от исполнения обязательств по настоящему Договору, предупредив Заказчика за ________________ дней до даты расторжения, лишь при условии полного возмещения Заказчику убытков.

11.6. Во всем, что не предусмотрено настоящим Договором, Стороны руководствуются положениями действующего законодательства Российской Федерации.

11.7. Все дополнения и приложения к настоящему Договору действительны при условии, что они составлены в письменной форме и подписаны уполномоченными представителями обеих Сторон.

11.8. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по одному для каждой Стороны.

Договор между ПАО «Южниигипрогаз» и на оказание инжиниринговых услуг по объекту: «Обустройство Ванкорской группы месторождений с системой внешнего транспор-та нефти и сооружениями узла подключения к системе магистральных нефтепро-водов «Транснефть». ГКС ВД, третья очередь» (стр. 1 )

«Обустройство Ванкорской группы месторождений с системой внешнего транспорта нефти и сооружениями узла подключения к системе магистральных нефтепроводов «Транснефть». ГКС ВД, третья очередь»

1.ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА. 3

3.СТОИМОСТЬ услуг. 4

4.СРОКИ оказания услуг. 4

5.Обязательства сторон. 4

6.сдачА и приемка услуг. 5

7.ПЛАТЕЖИ И РАСЧЕТЫ. 6

8. ответственность сторон. 6

9. КОНФИДЕНЦИАЛЬНая информация. 6

10. обстоятельства непреодолимой силы………………………………. 7

11. порядок разрешения споров……………………………………………….7

12. прочие УСЛОВИЯ. ..7

13. юридические АДРЕСА И платежные РЕКВИЗИТЫ СТОРОН. 8

1. Календарный план (Приложение )

2. Сводная смета (Приложение )

3. График осуществления рабочей группы на ВМ (Приложение )

4. Расчет определения командировочных расходов (Приложение )

5. Стандарта пропускной и внутриобъектовый режим на объектах (Приложение ).

6. Положение о работе проектного офиса ПАО «ЮЖНИИГИПРОГАЗ» на ВМ. (Приложение )

7. Образец формы на антикоррупционные условия (Приложение )

8. Образец Акта приема-сдачи выполненных работ (Приложение )

г. Красноярск « » 2013г.

Настоящий Договор об оказании услуг (далее Договор) заключен между , зарегистрированного по адресу: Российская Федерация, 663230, с. Туруханск, Красноярского края, ул. , д. 20, офис которого расположен по адресу: Российская Федерация, 660077, г. Красноярск, Советский район, ,именуемое в дальнейшем «Заказчик», Чирикова Андрея Владимировича, действующего на основании Устава, с одной стороны, и ПУБЛИЧНЫМ АКЦИОНЕРНЫМ ОБЩЕСТВОМ «ИНСТИТУТ ЮЖНИИГИПРОГАЗ» (ПАО «ЮЖНИИГИПРОГАЗ»), зарегистрированного в соответствии с законодательством Украины, офис которого расположен по адресу: УКРАИНА, 83004, -Г, именуемое в дальнейшем «Генподрядчик», Елистратова Владимира Вячеславовича, действующего на основании Доверенности , с другой стороны, совместно именуемые «Стороны»,

«Заказчик» и «Генподрядчик», каждый в соответствии с соглашениями, обязательствами, договорными обязанностями, содержащимися в настоящем Договоре, настоящим договорились о нижеследующем:

1.1. Генподрядчик обязуется по заданию Заказчика оказать инжиниринговые услуги по объекту «Обустройство Ванкорской группы месторождений с системой внешнего транспорта нефти и сооружениями узла подключения к системе магистральных нефтепроводов . ГКС ВД, третья очередь»

1.2. Заказчик обязуется принять и оплатить оказанные услуги в порядке и размере, предусмотренном настоящим Договором.

1.3. Инжиниринговые услуги по договору включают в себя объем работ в соответствии с Положением о работе проектного офиса (Приложение ) договора, а так же, инженерно-консультационные услуги по подготовке, обеспечению процесса строительства и ввода в эксплуатацию объекта, технические исследования и услуги связанные с подготовкой строительства.

1.4. Местом оказания инжиниринговых услуг являются: Ванкорский производственный участок.

Для целей настоящего Договора слова и выражения, приведенные ниже, имеют следующие значения:

2.1. «Договор» — означает настоящий документ с Приложениями, являющимися его неотъемлемой часть, а также всеми изменениями и дополнениями к нему, которые могут быть подписаны в период его действия, на основе соглашений, достигнутых сторонами, подписавшими его, и наделяющий каждую из сторон правами и обязанностями по отношению друг к другу на срок его действия.

2.2. «Заказчик» — означает , действующее в соответствии с законодательством Российской Федерации, поручающее оказание услуг по настоящему Договору.

2.3. «Генподрядчик» — означает ПАО «ЮЖНИИГИПРОГАЗ», действующее в соответствии с законодательством Украины, обязующееся оказать услуги в соответствии с данным Договором.

2.4. «Стороны» — означает юридические лица, подписавшие Договор, и выступающие в качестве Заказчика и «Генподрядчика».

2.5. «Договорная цена» означает сумму, оговоренную в Разделе 3 Договора «Стоимость услуг». Эта сумма подлежит выплате «Генподрядчику», в соответствии с условиями настоящего Договора, и может быть изменена на основании дополнительного соглашения к Договору.

2.6. «Инжиниринговые услуги» — означают инженерно-консультационные услуги по подготовке процесса производства и реализации товаров (работ, услуг), подготовке строительства и эксплуатации промышленных и других объектов, а также предпроектные и проектные услуги (подготовка технико-экономических обоснований, проектно-конструкторские разработки, технические испытания и анализ их результатов).

3. СТОИМОСТЬ УСЛУГ

3.1. Стоимость услуг по настоящему Договору носит договорной характер, формируется из согласованной Сторонами часовой ставки работы специалистов Генподрядчика и фактического количества отработанных часов специалистами Генподрядчика за конкретный месяц (указать стоимость часовой ставки одного специалиста), из сумм компенсации Заказчиком фактических расходов Генподрядчика, связанных с оплатой командировочных и транспортных расходов специалистов Генподрядчика и составляет:

_______________ (______________) рублей РФ __ копеек,

Договорная цена «Генподрядчика» (Выручка) _______________ (______________) рублей РФ __ копеек,

НДС 18%, подлежащий перечислению «Заказчиком» в бюджет РФ (__________________) рублей РФ копеек.

3.2. Табель учета рабочего времени специалистов Генподрядчика (ведется в 2 экз. в течение каждого периода работы на территории Заказчика).

3.3. Фактическая стоимость оказанных услуг Генподрядчиком за отчетный временный период (текущий месяц) отражается в акте приема-сдачи оказанных услуг, приложением к которому является 1 экз. табеля учета рабочего времени и копий оправдательных документов, подтверждающих понесенные Генподрядчиком расходы (п.3.1 Договора).

Фактическая стоимость оказанных услуг не включает в себя НДС 18%, которая подлежит начислению дополнительно.

3.4. Заказчик имеет право потребовать от Генподрядчика расшифровку фактических затрат по расходам.

4. СРОКИ ОКАЗАНИЯ УСЛУГ

4.1. Срок оказания услуг по Договору устанавливается с ___________________

4.2. Настоящий Договор утрачивает свою силу после исполнения Сторонами своих обязательств.

5. ОБЯЗАТЕЛЬСТВА СТОРОН

5.1. В соответствии с настоящим Договором Генподрядчик обязан:

· сопровождать разработанную проектную документацию (проект) при строительстве объекта «Обустройство Ванкорской группы месторождений с системой внешнего транспорта нефти и сооружениями узла подключения к системе магистральных нефтепроводов «Транснефть». ГКС ВД, третья очередь»;

· оперативно рассмотреть заявки и/или задания Заказчика по внесению изменений и/или корректировок в рабочую документацию в соответствии с действующими нормами и правилами в Российской Федерации, при условии, что внесение таких изменений и/или корректировок не потребует проведение государственной экспертизы проектной документации;

· участвовать в рабочих совещаниях, проводимых Заказчиком на Ванкорском месторождении,

· ежемесячно и по отдельным запросам Заказчика предоставлять ему информацию о ходе оказания услуг;