Договор оказания услуг по проектированию образец

Оглавление:

Договор на оказание услуг по проектированию и монтажу структурированной кабельной системы

на оказание услуг по проектированию и монтажу структурированной кабельной системы

г. Барнаул «__» _______ 2012г.

_______________________________________________________________________, именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице ______________________________________________________, действующего на основании _______________________________________________________________________, с одной стороны, и Общество с ограниченной ответственностью (-Эксперт»), именуемое в дальнейшем «Исполнитель», , действующего на основании Устава, с другой стороны, вместе именуемые «Стороны», а по отдельности «Сторона», заключили настоящий договор (далее «Договор») о нижеследующем:

1.ПРЕДМЕТ НАСТОЯЩЕГО ДОГОВОРА

Исполнитель обязуется оказать услуги по проектированию и монтажу структурированной кабельной системы (далее, СКС), а Заказчик обязуется принять и оплатить оказанные услуги в соответствии с условиями настоящего Договора.

Перечень услуг и их стоимость согласованы Сторонами в Приложении №1, которое является неотъемлемой частью настоящего Договора.

2.СТОИМОСТЬ РАБОТ И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ ПО НАСТОЯЩЕМУ ДОГОВОРУ

2.1.Стоимость оказанных услуг по настоящему Договору составляет _____ (____________________________ рублей ____ копеек, НДС не облагается.

2.2.Расчет за оказываемые услуги производится Заказчиком по авансовой схеме в виде перечисления всей суммы по настоящему Договору (п.2.1.) на расчетный счет Исполнителя на основании выставленного Исполнителем счета. Фактом и датой оплаты является поступление денежных средств в полном объеме на расчетный счет Исполнителя.

2.3.Начиная со следующего дня после поступления оплаты от Заказчика Исполнитель приступает к выполнению своих обязанностей по настоящему Договору.

2.4.Исполнитель оформляет и направляет (передает) Заказчику для рассмотрения и подписания акт приемки-сдачи оказанных услуг в течение 5-и рабочих дней после дня оказания услуг, со своей стороны обеспечивая возможность получить Заказчиком этот акт и счет на электронную почту в течение 2-х рабочих дней после дня оказания услуг, по почте или лично в течение 5-ти рабочих дней после оказания услуг.

2.5.Заказчик в течение первых 5-и рабочих дней после получения акта приемки-сдачи оказанных услуг подписывает и направляет его Исполнителю. В случае если Заказчик в указанный срок не направил подписанный акт приемки-сдачи оказанных услуг или мотивированный отказ от приемки услуг, оформленный в письменном виде и не сообщил телефонограммой Исполнителю в указанный срок о подготовке и направлении такого отказа, акт приемки-сдачи оказанных услуг считается подписанным и принятым без замечаний.

2.6.Ввиду специфики предоставляемых услуг, их полный перечень сразу определить невозможно, дополнительно возникшие услуги будут выполняться, по мере подписания Сторонами Приложений к Договору. В Приложениях будет указано, какие услуги выполняются, сроки их выполнения, стоимость, условия оплаты, а также иные условия, которые Стороны посчитают нужным включить в текст соответствующего Приложения. Приложения составляются в письменной форме и после их подписания обеими Сторонами становятся неотъемлемой частью Договора.

2.7.Услуги Исполнитель может выполнять как с использованием своих материалов и оборудования, так и с использованием материалов и оборудования Заказчика, передаваемых в монтаж Исполнителю по Акту приёмки-передачи в монтаж (по форме № ОС-15), о чем указывается в соответствующем Приложении. В случае если Исполнитель выполняет работу с использованием своих материалов и оборудования, то заключается Договор на поставку оборудования.

3.СРОК ДЕЙСТВИЯ НАСТОЯЩЕГО ДОГОВОРА

Договор вступает в силу с момента его подписания и поступления оплаты на расчетный счет Исполнителя. Сроки выполнения работ определяются согласно техническому заданию на монтаж СКС, а также Приложениями к Договору.

4.ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ИСПОЛНИТЕЛЯ ПО НАСТОЯЩЕМУ ДОГОВОРУ

— обеспечить Заказчика необходимой информационной поддержкой;

— гарантировать Конфиденциальность внутренней информации о Заказчике и сотрудниках Заказчика, полученной в ходе выполнения обязательств по настоящему Договору. А также сохранить в тайне всю информацию касающуюся лицензионных соглашений Заказчика с производителями программного обеспечения (коды и ключи активации, логины и пароли). Внутренней считается информация, которая не может быть получена через источники массовой информации (СМИ, Internet и подобное);

— незамедлительно информировать Заказчика телефонограммой (в течение одного рабочего дня после изменений) и в письменном виде (в течение пяти рабочих дней после изменений) об изменении своих контактных телефонов, банковских реквизитов и других данных, необходимых для оказания услуг, проведения взаимных расчетов и другого по настоящему Договору.

Исполнитель имеет право приостановить оказание услуг по настоящему Договору в случае:

— препятствования Заказчиком выполнению Исполнителем своих обязанностей;

— задержки Заказчиком расчетов по настоящему Договору более 5-ти дней.

4.3.Исполнитель не несет ответственности за достоверность (соответствие действительности) предоставляемой Заказчиком информации.

4.4.Исполнитель сохраняет авторские и исключительные права на результаты работ (программное обеспечение, технологии и методики организации работы, специфичные и уникальные конфигурации оборудования, позволяющие придать им дополнительную ценность, разработанные ранее и в процессе оказания услуг и поставки товаров по настоящему Договору).

4.5.Исполнитель имеет право поручить выполнение работ полностью или частично третьему лицу (третьим лицам). В этом случае Исполнитель несет перед Заказчиком ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение третьим лицом обязательств.

5.ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ЗАКАЗЧИКА

Заказчик обязуется обеспечить необходимые разрешения (доступ в помещения, рабочее место, доступ к компьютерной технике) на время оказания услуг в здании Заказчика.

6. ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

6.1. Срок гарантии на результат услуг, указанных в Приложении 1, устанавливается в течение 12 (двенадцати месяцев) с даты подписания сторонами Акта сдачи-приемки услуг по Приложению, при условии соблюдения Заказчиком требований к эксплуатации результата услуг.

6.2. При возникновении в период гарантийной эксплуатации результата услуг недостатков, вызванных ненадлежащим выполнением Исполнителем своих обязательств по Договору, наличие недостатков и сроки их устранения оформляются двухсторонним Актом. Устранение недостатков, вызванных вышеперечисленными причинами, осуществляется Исполнителем за свой счет.

7.1.Исполнитель несет ответственность за качество услуг и сроки проведения работ и не несет ответственности в следующих случаях:

— несоблюдения требований инструкций по использованию;

— строгого несоблюдения рекомендаций Исполнителя;

— изменения конфигурации, настроек и другое лицами, не имеющими на это разрешения Исполнителя.

7.2.В случае невыполнения Заказчиком взятых на себя обязательств по своевременному расчету с Исполнителем по настоящему Договору, последний вправе потребовать полного погашения задолженности и возмещения убытков в размере 0,4% от суммы настоящего Договора, но не менее 50 рублей, за каждый день просрочки, начиная с первого дня.

7.3.В случае несоблюдения Исполнителем взятых на себя обязательств по срокам оказания услуг в соответствии с разделом 3 настоящего Договора по обстоятельствам не зависящим от Заказчика, последний вправе потребовать возмещения убытков в размере 0,4% от суммы настоящего Договора, но не менее 50 рублей, за каждый день просрочки, начиная с первого дня.

7.4. Появление спорных сумм и платежей, равно как и отказ от их оплаты, не приостанавливает производство неоспоримых платежей и не освобождает от ответственности за неисполнение платежей со ссылкой на их спорность.

7.5.В случае невыполнения Заказчиком требований по погашению задолженности Исполнителю, последний вправе отказаться от оказания услуг по настоящему Договору.

7.6.Спорные вопросы между Сторонами, возникающие в ходе исполнения настоящего Договора, регулируются путем переговоров с участием всех Сторон, в случае не достижения согласия, спорные вопросы разрешаются в порядке, установленном Законодательством РФ в Арбитражном суде Алтайского края

8.1.Каждая из Сторон («Получающая Сторона») обязуется соблюдать конфиденциальность в отношении информации, полученной от другой Стороны, которая, как известно Получающей Стороне, расценивается другой Стороной («Предоставляющая Сторона») как конфиденциальная («Конфиденциальная Информация»).

8.2.К Конфиденциальной Информации относятся положения настоящего Договора, методики, технологии, алгоритмы работы, внутренняя технологическая документация, внутренняя структура информационно-технических компонент, а также иная информация, имеющая обозначение «Конфиденциальная информация» или «Коммерческая тайна» на ее носителях, и иная информация, которая имеет действительную или потенциальную коммерческую ценность в силу неизвестности ее третьим лицам.

8.3.Конфиденциальная Информация может быть предоставлена на электронных и/или бумажных носителях, а также в устной форме. Информация, предоставленная в устной форме, является Конфиденциальной Информацией в том случае, если в течение 5 (пяти) рабочих дней Предоставляющая Сторона направит соответствующее письменное

письменное уведомление Получающей Стороне.

8.4.Не является Конфиденциальной Информацией сведения о факте заключения Договора, факте пользования Услугой, включая количественные, качественные и функциональные параметры оказываемой Услуги.

8.5.Получающая Сторона обязуется в течение срока действия настоящего Договора и в течение 5 (пяти) лет после его прекращения хранить в тайне Конфиденциальную Информацию Предоставляющей Стороны и не использовать Конфиденциальную Информацию без письменного согласия Предоставляющей Стороны, за исключением использования с целью выполнения обязательств по настоящему Договору.

8.6.Получающая Сторона не вправе предоставлять Конфиденциальную Информацию каким-либо лицам, кроме сотрудников и/или подрядчиков, до сведения которых Конфиденциальную Информацию необходимо довести в связи с выполнением ими обязанностей по настоящему Договору и которые приняли обязательство соблюдать конфиденциальность такой информации.

8.7.Получающая Сторона обязана принимать в отношении полученной Конфиденциальной Информации не менее строгие меры предосторожности, чем меры, которые данная Сторона принимает для сохранения собственной информации конфиденциального характера.

8.8.Получающая Сторона должна немедленно уведомить Предоставляющую Сторону о любом несанкционированном использовании или разглашении Конфиденциальной Информации, а также предпринять разумные меры, для устранения последствий несанкционированного использования или разглашения Конфиденциальной Информации.

8.9.Обязательство по соблюдению конфиденциальности не имеет силы в отношении информации, которая:

— на момент разглашения являлась общеизвестной информации;

— стала общеизвестной информации в результате публикации или иным путем, не связанным с нарушением условий настоящего Договора;

— на момент разглашения являлась собственностью Получающей Стороны, и этому имеются письменные доказательства;

— была получена от третьей стороны без подобных ограничений и не в результате нарушения настоящего Договора;

— подлежит разглашению в соответствии с требованием и/или предписанием соответствующего государственного органа на основании законодательства. Стороны обязуются незамедлительно извещать друг друга в случае получения подобных требований и/или предписаний.

9.ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ ДОГОВОРА

9.1.Настоящий Договор составлен на русском языке и подписан в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, один из которых хранится у Заказчика и один у Исполнителя.

9.2.Исполнитель оказывает услуги по настоящему Договору в одну смену с 9.00 до 18.00 часов (по местному времени) по 5-ти дневной рабочей неделе, кроме субботы, воскресенья и государственных праздничных дней.

9.3.Сумма настоящего Договора может быть изменена по согласованию Сторон.

9.4.Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение своих обязательств по настоящему Договору, если их исполнению препятствует чрезвычайное и непреодолимое при данных условиях обстоятельство (непреодолимая сила). Стороны незамедлительно информируют друг друга, после возникновения таких обстоятельств, при этом срок выполнения обязательств по настоящему Договору переносится соразмерно времени, в течение которого действовали такие обстоятельства.

9.5.Если обстоятельства непреодолимой силы действуют на протяжении 3 (трех) последовательных месяцев и не обнаруживают признаков прекращения, настоящий Договор может быть расторгнут Заказчиком и Исполнителем путем направления уведомления другой Стороне.

к Договору №СКС — от «__» _________ 2012г.

Договор на проектирование: образец

Правовое регулирование строительной и проектно-изыскательской включает отношения по архитектурно-строительному проектированию, строительству объектов капитального строительства, их реконструкции.

Ряд требований к участникам градостроительной деятельности предъявляет Федеральный закон от 17 ноября 1995 г. N 169-ФЗ «Об архитектурной деятельности в Российской Федерации».

Усиление государственного контроля над строительной деятельностью, обусловленное необходимостью обеспечения публичных интересов, выражается и в требовании получения застройщиком разрешения на ввод объекта в эксплуатацию.

Процесс заключения Договора на проведение проектно-изыскательной деятельности имеет ряд важных особенностей, несоблюдение которых приводит к неблагоприятным последствиям сторон.

Ниже мы подробно разберем, что стоит указать в договоре.

Предметом договора служит задание на разработку технической документации и/или на выполнение изыскательских работ. От Заказчика по данному договору требуется принять работы и оплатить результат.

При выборе Подрядчика, Заказчику необходимо убедиться в компетентности Контрагента, так как при выполнении проектных работ должны соблюдаться требования законодательства, определяющие особенности архитектурно-строительного проектирования, в том числе, отдельных объектов капитального строительства.

Градостроительный кодекс РФ определяет лиц, кто может быть Заказчиком:

лицо, ответственное за эксплуатацию здания, сооружения и так далее

Подрядчиком выступают:

специалисты по организации архитектурно-строительного проектирования индивидуальные предприниматели

юридические лица, соответствующие требованиям действующего законодательства.

Читайте так же:  Пособие беременной вставшей на учет в ранние сроки

Основные правила для подрядчика:

Подрядчик должен действовать в соответствии с заданием подрядчика, выполнить работу в срок и в соответствии с требованиями Градостроительного кодекса, подрядчик не имеет право передавать результаты третьим лицам и распоряжаться результатом в своих интересах (обременять залогом или сдавать в аренду).

Главные условия для заказчика:

Заказчик должен предоставить четкое задание с обязательным указанием цели использования результата работ, а также привлечь Подрядчика к иску, в случае, если иск связан прямо или косвенно с работой Подрядчика.

Помимо условий, предусмотренных Договором и гражданским законодательством, Градостроительный кодекс указывает на следующие особенности:

Договор на выполнение работ по разработке проектной документации

Автор документа

ДОГОВОР №
на выполнение работ по разработке проектной документации

«__» _________ 20__ г.

____________________________, в дальнейшем — «Заказчик», в лице _________________________________, действующего на основании __________________, с одной стороны, и ______________________ в дальнейшем — «Исполнитель», в лице ______________________________, действующего на основании ________________, с другой стороны, именуемые в дальнейшем «Стороны», заключили между собой следующий Договор:

Основные термины, применяемые в Договоре

Заказчик — «_____________», — юридическое лицо, созданное, зарегистрированное и действующее по законам Российской Федерации.

Исполнитель — «____________», — юридическое лицо, созданное, зарегистрированное и действующее по законам Российской Федерации, имеющее Свидетельство о допуске к работам по подготовке проектной документации, выданное саморегулируемой организацией «_____________» от «__» _______ 20 __г.

Стороны — Заказчик и Исполнитель, совместно именуемые в тексте настоящего Договора.

Договор — настоящий документ, подписанный надлежаще уполномоченными представителями Сторон и скрепленный их печатями, а также все изменения и дополнения к нему, включая деловую переписку, надлежащим образом оформленную, которая может осуществляться между Сторонами в период его действия.

Объект — проектируемое здание _____________, расположенное на земельном участке по адресу: _____________________________.

Проектные работы — комплекс работ, выполняемых Исполнителем и/или привлеченными им третьими лицами, на условиях настоящего Договора, с целью создания разработки и передачи Заказчику полного комплекта проектно-сметной документации стадии «П» и «РД» по проектированию Объекта.

Проектная и рабочая документация, Проект — полный комплект проектной документации, в т.ч. сметной рабочей, содержащий графические и текстовые материалы, разработанный и согласованный во всех органах контроля и надзора, включающий архитектурно-градостроительные, архитектурно-планировочные и технические решения, выполненный в соответствии с Заданием на проектирование Заказчика и соответствующий требованиям, предъявляемым уполномоченными органами исполнительной власти; в соответствии с их разрешительными письмами и согласованиями, разработанный Исполнителем и/или привлеченными третьими лицами на условиях настоящего Договора, в строгом соответствии с требованиями действующих нормативов и законодательства РФ, в т.ч. в части порядка разработки, согласования и утверждения проектно-сметной документации. Состав Проектно-сметной документации, разрабатываемой Исполнителем и/или привлекаемыми третьими лицами, определяется Заданием на проектирование (Приложение N 1 к настоящему Договору), Перечнем выполняемых работ (Приложение N 2 к настоящему Договору) и Календарным планом-графиком работ и платежей (Приложение N 3 к настоящему Договору).

Общая стоимость полного комплекса Проектных работ — договорная стоимость выполнения работ по Договору.

1. Предмет Договора

1.1. Заказчик поручает, а Исполнитель обязуется собственными силами, либо с привлечением иных организаций, имеющих соответствующие Свидетельства о допуске к работам по подготовке проектной документации, выданные саморегулируемой организацией, осуществить следующие виды работ:

— разработать Проектно-сметную документацию по Объекту: проектируемое здание _________________, расположенное на земельном участке по адресу: _____________________. Предварительная площадь указанного земельного участка составляет квадратных метров. Состав и объем разработанной Проектно-сметной документации определяется в соответствии с требованиями постановления Правительства РФ от 16 февраля 2008 года N 87 «О составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию» и должны быть необходимыми и достаточными для согласования и утверждения проектной документации во всех надлежаще уполномоченных органах исполнительной власти. Объем Проектно-сметной документации, подлежащей созданию по настоящему Договору, определен в Приложении N 2 («Перечень работ») и включает в себя разработку документации на стадии «Проект» и архитектурно-планировочных решений;

— согласовать от имени Заказчика разработанную Проектно-сметную документацию во всех надлежаще уполномоченных органах исполнительной власти, в соответствующих надзорных и специализированных организациях;

— представить проект от имени Заказчика в государственную экспертизу и получить положительное заключение по Проектно-сметной документации.

1.2. Содержание выполняемых по настоящему Договору работ и научные, технические, экономические и другие требования к выполняемым работам определяются настоящим Договором и Приложениями к нему и должны соответствовать требованиям, предъявляемым к Проектно-технической документации СНиП, ГОСТ, ТРД города ______________ и другими действующими нормативными актами.

Проектно-сметная документация, разработанная Исполнителем на условиях настоящего Договора, должна соответствовать всем предписаниям и нормативным актам, действующим на территории Российской Федерации и города _________________, с учетом особенностей проектирования в зоне «Особого градостроительного контроля» рядом с памятником архитектуры (здание железнодорожного вокзала).

1.3. Исполнитель на период действия Договора принимает на себя и осуществляет функции Генерального проектировщика. Исполнитель в процессе создания Проектно-сметной документации обязуется отслеживать и учитывать разработки в рамках календарного плана-графика работ и платежей, осуществляемых другими участниками выполнения проектных работ, приглашенными как Исполнителем, так и Заказчиком. Исполнитель вправе получать у других участников выполнения проектных работ информацию, влияющую на создание Проектно-сметной документации. Кроме того, Исполнитель вправе направлять рекомендации другим участникам выполнения проектных работ, а также обязан по их запросу предоставлять необходимую им информацию. При этом взаимодействие Исполнителя с другими участниками выполнения проектных работ осуществляется при содействии Заказчика.

1.4. Для выполнения Проектных работ по Договору Исполнитель может привлекать третьих лиц как Генпроектировщик по письменному согласованию с Заказчиком. Исполнитель в обязательном порядке привлекает на субподряд проектные организации, рекомендованные Заказчиком, для выполнения технологических решений по производственным помещениям кухни, ресторана и прачечной и части раздела Архитектурные решения, а именно — фасадные решения на всех стадиях проекта («П», «РД», Авторский надзор).

1.5. Исполнитель независимо от Заказчика в полном объеме осуществляет свои права и обязанности перед третьими лицами, которые могут возникнуть на основании отдельных, заключенных Исполнителем договоров, имеющих отношение к разработке проектно-сметной документации.

1.6. Исполнитель в полном объеме несет ответственность перед Заказчиком за качество Проектно-сметной документации, исполненной третьими лицами, привлеченными Исполнителем, для разработки Проектно-сметной документации, являющейся предметом настоящего Договора.

1.7. Разделы Проектно-сметной документации, не являющейся предметом настоящего Договора, которые выполняются третьими лицами по отдельным Договорам с Заказчиком, в обязательном порядке должны быть согласованы разработчиками данных разделов с Исполнителем. Утверждая такие разделы, Исполнитель признает, что они не противоречат Проектно-сметной документации, разрабатываемой Исполнителем и действующим нормативным требованиям. При этом Исполнитель несет ответственность перед Заказчиком за вышеназванные разделы Проектно-сметной документации, в той части, в которой они были утверждены Исполнителем.

1.8. Стороны признают, что в случаях передачи Сторонами друг другу документации в электронном виде такая передача должна осуществляться в следующих форматах: чертежи — в формате AutoCAD, калькуляции — в формате Excel, все текстовые материалы — в формате Word. Передача документации осуществляется с сохранением ссылок и форматов, без паролей и каких-либо иных средств защиты, в том числе — от копирования.

1.9. Стороны вправе договориться о том, что ведение авторского надзора будет также осуществляться Исполнителем. В случае принятия такого решения Стороны могут заключить соответствующий договор на ведение авторского надзора в течение 20__ года, при этом стоимость ведения авторского надзора по всем разделам на весь период ведения строительно-монтажных работ, до сдачи Объекта в эксплуатацию, должна составлять сумму в размере____________ (____________________) рублей, в том числе НДС — 18 %.

2. Обязанности Сторон

2.1. Исполнитель обязан:

2.1.1. Выполнить работы, предусмотренные настоящим Договором в полном объеме в соответствии с Разделом 1 настоящего Договора, в соответствии с Заданием на проектирование (Приложение N 1 к настоящему Договору), Перечнем выполняемых работ (Приложение N 2 к настоящему Договору), Исходной и разрешительной документацией (Приложение N 5 к настоящему Договору), требованиями действующего законодательства Российской Федерации и (города/региона), СНиП, ГОСТ, действующими на время проведения Работ, Инструкцией о порядке разработки, согласования, утверждения и составе проектной документации на строительство предприятий, зданий и сооружений, Порядком проектной подготовки капитального строительства в г. ______________и в сроки, определенные разделом 4 настоящего Договора и Календарным планом-графиком работ и платежей (Приложение N 3 к настоящему Договору).

2.1.2. Передать Заказчику по Акту сдачи-приемки проектно-сметную документацию, согласованную Исполнителем в установленном законом порядке, в соответствии с Разделом 1 настоящего Договора, Заданием на проектирование (Приложение N 1 к настоящему Договору), Перечнем выполняемых работ (Приложение N 2 к настоящему Договору) и в сроки, указанные в разделе 4 настоящего Договора и Календарном плане-графике работ и платежей (Приложение N 3 к настоящему Договору).

2.1.3. Назначить уполномоченных лиц по исполнению настоящего Договора и в письменной форме сообщить об этом Заказчику, указав полный объем предоставленных им полномочий.

2.1.4. Использовать для выполнения работ таких специалистов, квалификация, опыт, компетентность которых позволяют осуществлять надлежащее и своевременное выполнение работ.

2.1.5. По требованию Заказчика переделывать работы, вносить корректировки в Проектную документацию за свой счет без продления срока производства работ в случае их несоответствия условиям и Приложениям настоящего Договора.

2.1.6. Согласовать готовую Проектно-сметную документацию во всех надлежаще уполномоченных органах исполнительной власти и управления Российской Федерации и (города/региона) с соответствующими надзорными, специализированными организациями, а также обеспечить прохождение государственной экспертизы в сроки, предусмотренные Календарным планом-графиком работ и платежей (Приложение N 3 к настоящему Договору), кроме случаев нарушения сроков согласования государственными органами, с получением положительного заключения. При этом Исполнитель обязан за свой счет вносить изменения в Проектно-сметную документацию в соответствии с замечаниями указанных выше органов и организаций в срок, не превышающий 5 (пять) рабочих дней со дня получения таких замечаний, или в письменно согласованный Сторонами срок.

2.1.7. Передать Заказчику в сроки, установленные настоящим Договором по каждому этапу работ, пять экземпляров Проектно-сметной документации в печатном виде плюс один экземпляр в электронном виде по каждому этапу работ в объеме, соответствующем условиям настоящего Договора, и счет-фактуру в течение 5 (пяти) дней с момента принятия Исполнителем работ. Предоставляемые документы должны соответствовать требованиям, установленным действующим законодательством РФ.

2.1.8. В течение 15 рабочих дней со дня подписания настоящего Договора, своими силами и за свой счет застраховать в страховой организации, письменно согласованной с Заказчиком, от своего имени свою ответственность перед Заказчиком, как ответственность генерального проектировщика в отношении выполнения проектных работ по проектированию объекта на сумму _________ рублей (______________________) рублей 00 копеек, с НДС (18%). Срок страхования по договору должен истекать не ранее «__»_______ 20___ г. Указанный договор страхования в качестве страховых случаев должен предусматривать причинение вреда жизни, здоровью и/или имуществу третьих лиц, в том числе Заказчика, в результате любых ошибок (упущений) Исполнителя, в том числе арифметических, допущенных при осуществлении Проектных работ по настоящему Договору. Исполнитель обязуется предварительно согласовать условия Договора страхования с Заказчиком.

Кроме того, Стороны признают, что в случае заключения дополнительного договора об осуществлении Исполнителем авторского надзора за строительством Исполнитель обязуется заключить договор страхования своей ответственности, как ответственности генерального проектировщика за причинение вреда жизни, здоровью и/или имуществу третьих лиц в результате упущений Исполнителя при осуществлении авторского надзора за проведением строительных работ. Иные условия договора страхования определяются Сторонами при заключении договора на осуществление авторского надзора.

Нотариально заверенная копия договора страхования должна быть предоставлена Заказчику в срок не позднее 10 дней с даты заключения договора страхования Исполнителем. В случае нарушения указанного срока Заказчик вправе начислить Исполнителю пени в размере 0,1% от суммы настоящего Договора за каждый день просрочки.

В случае, если по каким-либо причинам любой из договоров страхования прекратит свое действие до истечения установленных в настоящем пункте сроков, Исполнитель обязан продлить срок действия договора с предоставлением Заказчику копии соглашения о продлении договора страхования или нового договора страхования не позднее 5 рабочих дней с даты окончания соответствующего срока действия договора страхования.

2.1.9. По запросу Заказчика в течение 3 дней предоставлять ему отдельные разделы Проектно-сметной документации (планы, разрезы, фасады, схемы инженерных сетей и т.п.), подготовленные Исполнителем в формате AutoCAD, для работы по смежным разделам Проектно-сметной документации (дизайн, наружные сети ВК, газопровод и т.п.). По письменному запросу Заказчика в течение 5 дней предоставлять отдельные расчеты и обоснования принятых проектных решений.

Читайте так же:  Договор залога вклада

2.1.10. Учитывать решения Дизайнера по интерьерам («Дизайн-проект интерьеров номерного фонда и общественных зон гостиницы») в своем проектировании.

2.1.11. Заключить Договор на выполнение раздела проекта «Технология общественного питания в составе гостиницы» с организацией, рекомендованной Заказчиком и на условиях, рекомендованных Заказчиком. Стоимость выполнения данного раздела не учтена в стоимости Договора и на сумму данной работы Стороны подписывают Дополнительное соглашение.

2.1.12. До окончательного выпуска разделов проектной документации письменно согласовывать эти разделы, а также принятые в них решения с Заказчиком.

2.1.13. Предоставлять Заказчику ежемесячные отчеты о ходе выполнения работ по Договору не позднее десятого числа месяца следующего за отчетным.

2.2. Заказчик обязан:

2.2.1. Предоставлять Исполнителю необходимые исходные данные и разрешительную документацию, предусмотренную Перечнем исходной и разрешительной документации для проектирования (Приложение N 5 к Договору). Указанные исходные данные предоставляются поэтапно по Актам приема-передачи в сроки, предусмотренные Приложением N 5 в объеме, позволяющем Исполнителю вести работы по очередному этапу в соответствии с согласованным Сторонами Календарным планом-графиком работ и платежей (Приложение N3 к Договору). Исполнитель вправе направлять Заказчику возражения в отношении содержания и объемов переданной исходной документации в течение 5 дней с момента подписания Акта приема-передачи указанной документации.

2.2.2. Осуществлять оплату выполненных Исполнителем работ в порядке и на условиях, предусмотренных разделом 3 настоящего Договора.

2.2.3. По мере необходимости выдавать представителям Исполнителя доверенности на представление интересов Заказчика в государственных органах, органах местного самоуправления и специализированных организациях.

2.2.4. Оплачивать работы сторонних организаций по получению технических условий инженерных ведомств города, по согласованию с надзорными специализированными организациями, а также за прохождение государственной экспертизы, на основании предоставляемых Исполнителем счетов, оформленных на имя Заказчика.

2.2.5. Исполнять иные обязанности, предусмотренные настоящим Договором.

2.3. Заказчик имеет право:

2.3.1. В письменной форме требовать представления разработанной Проектной и рабочей документации по отдельным этапам работ в печатном или электроном виде.

2.3.2. Вносить изменения в объемы работ до подписания им Акта приема-сдачи работ (этапа работ), которые, по его мнению, необходимы, но принципиально не меняющие Проектную и рабочую документацию. В этом случае Заказчик дает Исполнителю письменное распоряжение, обязательное для исполнения последним. В случае внесения таких изменений в течение 10 (десяти) рабочих дней со дня получения данного распоряжения Исполнителем Стороны заключают Дополнительное соглашение, в котором согласовывают изменение сроков выполнения и изменение стоимости работ. К вышеуказанным изменениям относится:

  • увеличение или сокращение объема работ, включенных в настоящий Договор;
  • исключение указанных работ из Договора;
  • изменение характера или вида указанной работы;
  • выполнение дополнительных работ, необходимых для завершения работ по Договору.

2.3.3. В случае несоблюдения Исполнителем требований, определенных п.2.1.8, п.5.3, Заказчик вправе приостановить оплату по договору до момента предоставления документов, указанных в п.2.1.8, п.5.3. При этом такая приостановка не является нарушением сроков оплаты.

2.3.4. Проверять ход выполнения работ по Договору на любом этапе, при этом Исполнитель должен оказывать Заказчику содействие, предоставляя всю запрашиваемую информацию.

3. Стоимость работ и порядок расчетов

3.1. Общая стоимость полного комплекса Проектных работ определена на основании Протокола согласования договорной цены (Приложение N 4 к настоящему Договору), подписанного представителями обеих Сторон и являющимся неотъемлемой частью настоящего Договора.

3.2. Стоимость Проектных работ Исполнителя является твёрдой на весь срок действия Договора, не подлежит изменению, за исключением случаев, указанных в п.3.2.1 Договора, и включает в себя все расходы и издержки Исполнителя, согласно условиям настоящего Договора, которые могут возникнуть в процессе разработки и согласования Проектно-сметной документации, в т.ч. в рамках оплаты привлекаемым третьим лицам.

3.2.1. Изменение стоимости работ по настоящему Договору возможно только в следующих случаях:

  • в сторону уменьшения, в случае исключения некоторых видов проектных работ и/или этапов работ, предусмотренных настоящим Договором и приложениями к нему (путем направления письменного уведомления Заказчиком Исполнителю с последующим заключением Сторонами Дополнительного соглашения, устанавливающего новую стоимость работ).
  • в сторону уменьшения (Заказчиком в одностороннем порядке путем применения положений п.7.4 Договора) в случае несвоевременного (по срокам предоставления Проектно-сметной документации Заказчику, а также во все надлежащие уполномоченные органы, указанные в соответствующих распорядительных документах исполнительной власти и управления Российской Федерации и г.________, для прохождения всех необходимых согласований и экспертиз) выполнения Исполнителем и/или привлеченными третьими лицами некоторых видов работ и/или этапов работ, предусмотренных настоящим Договором и приложениями к нему.
  • в сторону увеличения в случае выполнения Исполнителем по заданию Заказчика дополнительных работ, не предусмотренных настоящим Договором. Такое увеличение стоимости осуществляется путем заключения Сторонами Дополнительного соглашения.
  • в сторону увеличения в случае необходимости корректировки разработанной Проектно-сметной документации по причинам, не зависящим от Исполнителя (внесение Заказчиком изменений в утвержденные Задания на проектирование (Приложение N 1 к настоящему Договору). Такое увеличение стоимости осуществляется путем заключения Сторонами Дополнительного соглашения.

3.3. Общая стоимость полного комплекса Проектных работ составляет ______________ (__________________________) рублей 00 копеек, в том числе НДС 18% — ______________ (__________________________) рублей.

3.4. Заказчик в течение 15 (пятнадцати) банковских дней с момента подписания настоящего Договора и выставления счета Исполнителем перечисляет на расчетный счет Исполнителя авансовый платеж согласно Календарному плану-графику работ и платежей (Приложение N 3 к настоящему Договору).

Выплата аванса может быть задержана Заказчиком до представления Исполнителем копий заключенных договоров страхования в соответствии с п.2.1.8 настоящего Договора.

3.5. Последующая оплата этапов проектных работ производится по счетам, выставленным Исполнителем, в соответствии с условиями Договора, по мере выполнения, согласования и сдачи-приемки этапов работ, путем подписания Сторонами Акта сдачи-приемки выполненного этапа работ, согласно Календарному плану-графику работ и платежей (Приложение N 3 к настоящему Договору) и с учетом ранее выплаченного авансового платежа.

3.6. Оплата последнего этапа работ по Договору производится в течение 5 (пяти) банковских дней после подписания Заказчиком Акта сдачи-приемки полного комплекта Проектно-сметной документации и получения полного комплекта готовой, согласованной во всех контрольных, надзорных и иных надлежаще уполномоченных органах исполнительной власти и управления Российской Федерации и города Сочи, после устранения замечаний и получения положительного заключения государственной экспертизы Проектно-сметной документации в количестве, установленном действующими нормами и условиями настоящего Договора, а также подписания Акта сдачи-приемки работ по последнему этапу по Договору. Оплата производится на основании выставленного Исполнителем счета, с учетом ранее выплаченного аванса.

3.7. В стоимость работ по настоящему Договору включены все возможные расходы Исполнителя, связанные с исполнением обязательств по настоящему Договору, включая командировочные расходы по выездам представителей Исполнителя.

3.8. Моментом исполнения обязательств Заказчика по оплате считается дата списания денежных средств с расчетного счета Заказчика.

4. Сроки выполнения работ

4.1. Начало работ по Договору и по отдельным этапам работ, а также сроки окончания работ по разработке и согласованию Проектно-сметной документации определяются в соответствии с Календарным планом-графиком работ и платежей (Приложение N 3 к настоящему Договору).

4.2. Работы по настоящему Договору должны выполняться в соответствии с Календарным планом-графиком работ и платежей (Приложение N 3 к настоящему Договору) и с учетом п.4.1 настоящего Договора.

5. Порядок приемки работ

5.1. Приемка работ осуществляется в соответствии с Разделом 1 настоящего Договора, Заданием на проектирование (Приложение N 1 к настоящему Договору), Перечнем выполняемых работ (Приложение N 2 к настоящему Договору) и Календарным планом-графиком работ и платежей (Приложение N 3 к настоящему Договору), а также в соответствии с постановлением Правительства РФ от 16 февраля 2008 года N 87 «О составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию».

5.2. Исполнитель передает Заказчику предусмотренную настоящим Договором Проектно-сметную документацию в пяти экземплярах в сброшюрованном виде на бумагоносителе и один экземпляр в электронном виде в сроки, предусмотренные Календарным планом-графиком работ и платежей (Приложение N 3 к настоящему Договору), при этом разделы Проектно-сметной документации, разработанные субподрядчиками, привлеченными Исполнителем, должны быть в обязательном порядке утверждены Исполнителем. Сверх указанных пяти экземпляров Исполнитель передает необходимое количество экземпляров проекта в бумажном виде и на электронных носителях в Государственную экспертизу для ее прохождения и получения положительного заключения.

5.3. При завершении каждого из этапов работ Исполнитель представляет Заказчику Проектно-сметную документацию по этапу работ, Акт сдачи-приемки выполненных работ, счёт на оплату и счет-фактуру в течение 5 (пяти) дней с момента принятия Исполнителем работ, письменно известив Заказчика о предстоящей передаче не менее чем за сутки. Предоставляемые документы должны соответствовать требованиям, установленным действующим законодательством РФ. Заказчик проверяет соответствие объемов и содержания выполненных работ требованиям настоящего Договора, Календарного плана-графика работ и платежей (Приложение N 3 к настоящему Договору), а также требованиям нормативных документов. В течение 10 (десяти) рабочих дней со дня получения Проектно-сметной документации и Акта сдачи-приемки выполненных работ Заказчик обязан направить Исполнителю подписанный акт или мотивированный отказ от приемки работ.

5.4. В случае мотивированного отказа Заказчика от приемки Проектно-сметной документации Исполнитель вносит необходимые изменения в Проектно-сметную документацию своими силами в согласованный Заказчиком срок без дополнительной оплаты.

5.5. Готовность Проектно-сметной документации подтверждается подписанием Заказчиком Акта сдачи-приемки работ, который оформляется в следующем порядке:

  • Исполнитель передает Заказчику Проектно-сметную документацию в одном экземпляре, Заказчик в течение 10 (десяти) рабочих дней со дня получения Проектно-сметной документации рассматривает Проектно-сметную документацию и в случае ее согласования возвращает Проектно-сметную документацию Исполнителю;
  • При обнаружении недостатков и неточностей в Проектно-сметной документации в процессе ее согласования Исполнитель обязан в течение 10 (десяти) рабочих дней устранить указанные неточности и недостатки для дальнейшего предоставления Проектно-сметной документации на согласование в надзорные органы и инстанции;
  • По окончании устранения замечаний и получения необходимых заключений и согласований Исполнитель передает Заказчику подписанный со своей стороны Акт сдачи-приемки выполненных работ с приложением комплектов Проектно-сметной документации, согласованной во всех надлежаще уполномоченных органах исполнительной власти и управления Российской Федерации и города Сочи), прошедшей государственную экспертизу, согласно п.5.2 настоящего Договора.

5.6. Если в процессе выполнения работы одной из сторон выясняется неизбежность получения отрицательного результата или нецелесообразность продолжения работы, она обязана приостановить ее, письменно уведомив об этом другую сторону не менее чем за 5 (пять) рабочих дней до даты фактической остановки работ. Вопрос целесообразности продолжения работы решается сторонами в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента получения уведомления о приостановке работ. В случае прекращения работ по основаниям выявления Заказчиком нецелесообразности продолжения работ Заказчик обязан принять от Исполнителя по Акту приема-передачи разработанную Проектно-сметную документацию по степени ее готовности на момент прекращения работ и оплатить стоимость выполненных работ (этапа работ) с учетом авансовых платежей.

5.7. При досрочном выполнении Исполнителем работ Заказчик вправе принять и оплатить эти работы на условиях настоящего Договора.

5.8. С момента передачи Заказчику полностью законченной работы или отдельного этапа работ согласно Календарному плану-графику работ и платежей (Приложение N 3 к настоящему Договору) и полной оплаты соответствующего этапа или законченной работы Проектно-сметная документация становится собственностью Заказчика.

6. Авторские права

6.1. Авторские права на разработанную по Договору проектную и рабочую документацию регламентируются четвертой частью Гражданского кодекса Российской Федерации, Законом РФ «Об архитектурной деятельности в Российской Федерации» и настоящим Договором.

6.2. Исполнитель передает Заказчику исключительное право на использование разработанных в рамках Договора архитектурных решений (архитектурного проекта, его части) и разработанной документации для реализации проектных работ, с правом привлечения для этого любых третьих лиц, выбранных Заказчиком по своему усмотрению, включая практическую реализацию выполнения проектных работ однократно для реставрации и приспособления для современного использования Объекта по адресу, указанному в определении Объекта, содержащемуся в разделе «Основные термины, применяемые в Договоре».

6.3. Исполнитель обладает авторским правом на архитектурно-художественные решения Объекта и правом интеллектуальной собственности на все конструктивные, инженерные и технические решения, им принятые.

6.4. Заказчик и Исполнитель имеют право публиковать и рекламировать в печати и других средствах массовой информации архитектурно-художественные решения объекта проектирования (в т.ч. путем размещения статей, содержащих описание архитектурно-планировочных решений), а также представлять их на смотры, конкурсы, выставки и т.п., указывая при этом в материалах данные о Заказчике и об авторе проектных решений.

6.5. Имущественные авторские права, указанные в данном пункте, на результаты работ по каждому отдельному этапу переходят к Заказчику с момента выполнения следующих условий: подписания Акта сдачи-приемки работ по данному этапу, оплаты данного этапа Заказчиком. Стоимость передаваемых Исполнителем Заказчику имущественных авторских прав на результат работ по каждому отдельному этапу входит в стоимость работ по данному этапу.

Читайте так же:  Приказ мз рф 161

7. Ответственность Сторон

7.1. В случае нарушения Заказчиком сроков оплаты, предусмотренных в разделе 3 настоящего Договора, Исполнитель вправе взыскать с Заказчика пени в размере 0,1 (одна десятая) процента от суммы, просрочка оплаты которой была допущена, за каждый день.

7.2. В случае нарушения Исполнителем сроков выполнения работ, предусмотренных разделом 4 настоящего Договора и Календарным планом-графиком работ и платежей (Приложение N 3 к данному Договору), Заказчик вправе взыскать с Исполнителя пени в размере 0,1 (одна десятая) процента от стоимости этапа, по которому произошла просрочка, за каждый день.

7.3. Оплата неустойки, предусмотренной в п.п.7.1 и 7.2 Договора, осуществляется виновной Стороной в течение 3 (трех) банковских дней со дня выставления пострадавшей Стороной письменного требования-претензии о её взыскании. Поименованная в п.7.1 и п.7.2 Договора неустойка является штрафной.

7.4. В случае невыполнения Исполнителем своего обязательства по п.7.3 Договора Заказчик вправе в безакцептном порядке произвести удержание суммы штрафных санкций при проведении расчетов за выполненные Исполнителем работы.

7.5. Исполнитель несет ответственность перед Заказчиком за последствия неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств третьими лицами, привлеченными Исполнителем к выполнению работ в рамках исполнения обязательств по настоящему Договору.

7.6. Если Исполнитель не выполняет указания Заказчика в течение оговоренного срока, то Заказчик может в разумные сроки нанять иных лиц для выполнения таких работ и оплатить их труд, а все затраты, понесенные по этой причине или в этой связи, определяются по согласованию с Исполнителем и взыскиваются Заказчиком с Исполнителя или вычитаются Заказчиком из любых сумм, которые причитаются или могут причитаться Исполнителю, о чём Заказчик направляет Исполнителю соответствующее уведомление.

7.7. Уплата виновной стороной штрафных санкций не освобождает ее от выполнения условий Договора.

7.8. Ответственность за сроки согласований Проектно-сметной документации согласующими организациями, кроме случаев нарушения сроков согласования государственными органами, возлагается на Исполнителя. Исполнитель обязуется принять все необходимые меры для реализации возможности максимально короткого срока рассмотрения Проектно-сметной документации согласующими органами/организациями. Возврат согласующими органами/организациями Проектно-сметной документации на доработку в связи с необходимостью внесения Исполнителем изменений и дополнений считается ненадлежащим выполнением Исполнителем своих обязательств в части осуществления согласования Проектно-сметной документации. Замечания согласующих органов/организаций без возврата Проектно-сметной документации на доработку, которые Исполнитель снимает в максимально возможный короткий срок, не являются ненадлежащим выполнением Исполнителем своих обязательств по Договору.

7.9. Если в процессе работы появляется необходимость выполнения и выдачи Заказчику Проектно-сметной документации, необходимой для проведения тендера на субподрядные работы, до получения необходимых согласований и заключения Государственной экспертизы, то такая документация выдается на основании письма от Заказчика в течение 5 (пяти) рабочих дней. При этом Заказчик несет ответственность за несоответствие предварительной документации и окончательного варианта Проектно-сметной документации.

8.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение своих обязательств по настоящему Договору, если это неисполнение явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы, а именно: стихийных бедствий, военных действий и иных обстоятельств непреодолимой силы в соответствии с действующим законодательством при условии, что данные обстоятельства непосредственно повлияли на выполнение условий по настоящему Договору. В этом случае срок исполнения обязательств продлевается на время действия указанных обстоятельств.

8.2. Сторона, которая не в состоянии выполнить свои обязательства по настоящему Договору незамедлительно, в течение 48 (сорока восьми) часов с момента наступления обстоятельств непреодолимой силы информирует другую Сторону в письменном виде о начале действия указанных обстоятельств. При этом для подтверждения наличия обстоятельств непреодолимой силы, Сторона, которая не в состоянии выполнить свои обязательства, предоставляет другой Стороне соответствующую справку Санкт-Петербургской Торгово-промышленной палаты.

8.3. Если обстоятельства непреодолимой силы действуют более 60 (шестидесяти) суток, каждая из Сторон может расторгнуть настоящий Договор в одностороннем порядке, если не было достигнуто соглашение об альтернативных путях исполнения настоящего Договора, письменно уведомив об этом другую Сторону не более чем за 10 (десять) суток.

8.4. Неуведомление или несвоевременное уведомление лишает Стороны права ссылаться на указанные обстоятельства как на основание, освобождающее от ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему Договору.

8.5. В случае изменения законодательства Российской Федерации в части, затрагивающей предмет настоящего Договора, возможен пересмотр условий Договора по взаимному соглашению Сторон, что должно быть письменно закреплено в Дополнительном соглашении к настоящему Договору.

9. Порядок разрешения споров

9.1. В случае возникновения каких-либо споров, претензий и разногласий, вытекающих из или связанных с настоящим Договором, а также в связи с действительностью, толкованием, исполнением или нарушением такового Стороны приложат все разумные усилия для проведения добросовестных переговоров с целью достижения мирного урегулирования такого спора, разногласия или требования.

9.2. В случае если Стороны не достигнут мирного урегулирования любого спора и на основании рассмотрения претензии в течение 10 (десяти) рабочих дней от даты получения претензии, все споры, разногласия или требования, возникающие из настоящего Договора или в связи с ним, в том числе касающиеся его исполнения, нарушения, прекращения или недействительности, подлежат разрешению в Арбитражном суде ___________________.

При этом если любая из Сторон имеет основание считать, что соблюдение указанного выше срока может привести к нарушению прав такой Стороны, то данная Сторона вправе подать исковое заявление и ходатайствовать о принятии арбитражным судом обеспечительных мер до истечения указанного выше срока.

10. Изменение и расторжение Договора

10.1. Настоящий Договор может быть изменен либо дополнен по соглашению Сторон. Все изменения и дополнения к настоящему Договору действительны только в том случае, если они оформлены в письменном виде и подписаны надлежаще уполномоченными представителями Сторон.

10.2. Настоящий Договор может быть расторгнут по соглашению Сторон либо по иным основаниям, предусмотренным действующим законодательством Российской Федерации.

10.3. Заказчик имеет право без обращения в суд в одностороннем порядке расторгнуть настоящий Договор:

  • при срыве Исполнителем согласованного срока оказания услуг более чем на 30 дней;
  • по основаниям, установленным Гражданским кодексом РФ.

10.4. В случае одностороннего отказа от Договора по основаниям, указанным в п.10.3 Договора, Заказчик направляет Исполнителю письменное уведомление о расторжении (прекращении действия) Договора в одностороннем порядке не позднее чем за 15 дней до даты расторжения. Договор считается расторгнутым с момента получения уведомления Исполнителем, а если сведения о получении отсутствуют, то Договор считается расторгнутым по истечении 15 дней с момента отправки письменного уведомления по почте.

В этом случае Исполнитель в течение 10 (десяти) дней с момента получения уведомления возвращает Заказчику сумму авансового платежа и выплачивает штраф за неисполнение своих обязательств в размере 5% от суммы Договора.

10.5. В случае досрочного расторжения Договора по инициативе любой из сторон к Заказчику переходят все права на разработанную Проектно-сметную документацию, для этого Исполнитель обязан передать Проектно-сметную документацию по Акту сдачи-приемки Заказчику, в течение 10 дней от даты расторжения Договора. При этом, если отказ от договора Заказчика вызван виновными действиями Исполнителя в связи с нарушением сроков, либо получением отрицательного заключения государственной экспертизы, либо неустранением Исполнителем в установленный срок замечаний в проектной документации, в связи с чем такая проектная документация утратила коммерческий интерес для Заказчика, Заказчик вправе отказаться от своего права на Проектно-сметную документацию, выполненную в объеме на момент расторжения договора, и потребовать возврат выплаченных Исполнителю сумм по Договору в полном объеме.

10.6. Заказчик имеет право без обращения в суд в одностороннем порядке отказаться от исполнения настоящего Договора в любое время до сдачи ему Исполнителем работ, уплатив Исполнителю часть установленной цены пропорционально части работы, выполненной им до даты расторжения Договора, на основании Акта сдачи-приемки фактически выполненных работ. Убытки, причиненные Исполнителю прекращением настоящего Договора, Заказчиком не возмещаются. Под убытками понимаются расходы, которые лицо, чье право нарушено, произвело или должно будет произвести для восстановления нарушенного права, утрата или повреждение его имущества, а также неполученные доходы, которые это лицо получило бы, если бы его право не было нарушено (реальный ущерб и упущенная выгода).

10.7. Расторжение настоящего Договора осуществляется Заказчиком путем направления Исполнителю письменного уведомления. Датой расторжения настоящего Договора является дата, указанная в уведомлении.

10.8. Исполнитель вправе расторгнуть настоящий Договор в одностороннем порядке в случае задержки Заказчиком оплаты аванса или выполненных работ по настоящему Договору на срок более чем 30 (тридцати) рабочих дней от сроков, оговоренных в разделе 3 настоящего Договора.

11. Срок действия Договора и прочие условия

11.1. Настоящий Договор вступает в силу со дня его подписания Сторонами и действует до полного исполнения Сторонами принятых на себя обязательств по настоящему Договору.

11.2. Настоящий Договор представляет собой полное соглашение Сторон относительно предмета Договора и отменяет собой все предыдущие соглашения или договоренности между Сторонами, как письменные, так и устные, кроме внесенных в настоящий Договор.

11.3. Ни одна из Сторон не вправе переуступать свои права или обязательства по настоящему Договору третьей стороне (третьему лицу) без письменного согласия другой Стороны.

11.4. Все приложения к настоящему Договору являются его неотъемлемой частью.

11.5. При изменении реквизитов (адрес, телефон, руководитель и главный бухгалтер, номер расчетного счета, и т.д.) Сторона, реквизиты которой изменились, обязана в течение 3 (трех) рабочих дней письменно уведомить другую Сторону о произошедших изменениях и сообщить новые реквизиты.

11.6. Все уведомления, извещения, сообщения и любая переписка, касающаяся настоящего Договора, должны быть направлены соответствующими Сторонами по адресам, указанным в разделе 13 Договора, и будут считаться направленными надлежащим образом, если они сделаны в письменной форме при доставке нарочным под расписку, заказной почтой, переданы телеграммой или по факсимильной связи или электронной почтой с подтверждением о получении.

11.7. Настоящий Договор завизирован Сторонами на каждой странице Договора и подписан Сторонами в конце Договора в дату, указанную в начале Договора, в 2 (двух) экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из Сторон.

11.8. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим Договором, Стороны руководствуются действующим законодательством Российской Федерации.

К настоящему Договору прилагаются и являются его неотъемлемой частью:

12.1. Приложение N 1 — Задание на проектирование

12.2. Приложение N 2 — Перечень выполняемых работ

12.3. Приложение N 3 — Календарный план-график работ и платежей

12.4. Приложение N 4 — Протокол согласования Договорной цены

12.5. Приложение N 5 — Перечень исходной и разрешительной документации для проектирования.

Прилагаются к экземпляру Заказчика:

12.6. Копии Свидетельств СРО о допуске к работам Исполнителя

12.7. Копия Устава Исполнителя

12.8. Копия Свидетельства о государственной регистрации Исполнителя

12.9. Копия Свидетельства о постановке на налоговый учёт Исполнителя

12.10. Копия документа, подтверждающего правомочия лица, подписывающего договор со Стороны Исполнителя.