Договор на возведение забора

Образец договора о строительстве забора из профлиста

Договор о строительстве забора №12
Ипатов Павел Алексеевич, именуемый в дальнейшем исполнитель, с одной стороны
и _____________________________________________________________________
, именуемый в дальнейшем заказчик с другой стороны заключили настоящий договор о нижеследующем.
Предмет договора.
1.1. Заказчик поручает, а Исполнитель принимает на себя обязанности по выполнению работ по строительству забора согласно техническим характеристикам, с правом досрочного завершения работ.
Место установки забора Калужская область Жуковский (Малоярославецкий или Боровский) район участок № 28 по линии между участками и ремонту лицевой части забора длиной 42 м.
1.2. Сроки выполнения работ: начало работ май 2016 года, окончание работ май-июнь 2016 года.
Сроки работ могут быть изменены по независящим от Исполнителя причинам: в связи с геологическими или погодными условиями, а также форс-мажорными обстоятельствами.
2. Обязанности сторон.
2.1. Обязанности Заказчика.
2.1.1. Заказчик вносит предоплату на покупку и доставку заранее оговоренного количества материалов.
В день окончания работ по строительству забора Заказчик обязан принять выполненную исполнителем работу и своевременно оплатить её согласно настоящему договору.
2.1.2. В обязанности заказчика входит предоставление исполнителю возможности пользоваться электрической сетью, а в случае невозможности оплатить до начала работ использование генератора из расчета 300 рублей в день. Число дней изготовления забора определяется делением длинны забота на десять.
2.1.3. В обязанности заказчика не входит предоставление исполнителю инструментов и приспособлений требующихся для выполнения обязательств по строительству данного забора, за исключением случаев, когда исполнитель до начала работ не мог знать о необходимости использования такого оборудования или инструментов.

2.2 Обязанности исполнителя.
2.2.1. Исполнитель обязан доставить и разгрузить на объекте материалы для строительства забора и сопутствующие материалы заказанные заказчиком.
2.2.2. Своевременно и качественно выполнять предусмотренные настоящим договором работы.
2.2.3. Вовремя извещать Заказчика об обстоятельствах препятствующих исполнению обязанностей Исполнителя согласно настоящему договору.
3. Качество работ.
3.1. Окраска столбов и прожилин производится в два слоя краской три в одном серого цвета.
3.2. Крепление прожилин к столбам осуществляется посредством саморезов с пресс-шайбой и дублируется в обязательном порядке сварочными швами.
3.3. Крепление профлиста к прожилинам осуществляется с помощью саморезов с пресс-шайбой серого цвета или оцинкованных.
3.4. Кладка кирпичных столбов ведется до высоты и из кирпича описанных в техническом приложении. Внутри кирпичной кладки располагаются профилированные трубы размером 40 на 60 миллиметров к которым приварены полосы выступающие за край кладки на 5-7 сантиметров для дальнейшего крепления к ним с помощью сварки прожилин забора.
3.5. Фундамент для забора армированный, залит бетоном (на выбор исполнителя — изготовленный на месте или купленный и доставленный со специализированных предприятий). Глубина залегания фундамента и ширина, а также высота над поверхностью земли указываются в приложении.

4. Форс-мажорные обстоятельства.
В форс-мажорные обстоятельства, при которых завершается или откладывается строительство забора, кроме общепринятых входят:
погодные — дожди и снегопады, температура ниже + 4 градусов Цельсия;
геологические — крупнообломочные породы, валуны размерами свыше 80 см, гранитные, базальтовые, доломитовые или известковые плиты.

Убедительная просьба в целях безопасности не подходить ближе двух метров с ямам для установки столбов забора, а также к местам проведения сварочных работ. Не допускает отвлекать исполнителя разговорами и вопросами,
не относящимися к процессу оплаты работ.

Дополнительные условия.
Все изменения дополнения к договору действительны, если они оформлены в письменной форме и подписаны обеими сторонами.
Гарантия сроком на 12 месяцев соблюдается при выполнении заказчиком всех условий настоящего договора и требований приложений.

5. Порядок расчетов.
Стоимость забора исчисляется исходя из его общей длины, необходимости демонтажа старых ограждений, ремонта уже установленных элементов забора и обязательно указывается в настоящем Договоре.

Исполнитель получает аванс в размере не менее 60% от общей стоимости забора ( но не менее полной стоимости материалов для забора, их доставки к месту строительства плюс 3500 рублей для расходов по ведению строительных работ) для осуществления закупки и доставки материалов, а также для осуществления деятельности по строительству.
Сумма обязательная к уплате за весь забор 88 260 рублей.
Оплата может быть произведена на пластиковую карточку Сбербанка № 4*** 2200 **** 42*4. Все денежные перечисления от _____________________________ должны рассматриваться как часть оплаты работ по строительству забора или покупки материалов для него.
6. Дополнительные работы не указанные в договоре или в приложении к договору выполняются по согласованным сторонами ценам и оплачиваются в полном объеме в день их выполнения.
—————————————————————————————————————————————
Исполнитель индивидуальный предприниматель Ипатов Павел Алексеевич.

Адрес: Калужская область, Боровский район деревня Лапшинка улица Шуваловых дом 75.
Телефон 8 (910) 591-93-63.

Приложение к договору о строительстве забора из профлиста.

Технические характеристики забора (въездной группы)
Приложение является неотъемлемой частью договора и не рассматривается в отрыве от него.
Металлические столбы из профилированной трубы размером 60 мм Х 40 мм длиной не менее 3 метров устанавливаются на расстоянии друг от друга не более 3 метров и заглубляются в грунт на глубину около 120 см.
Всего столбов 18 штук.
Столбы устанавливаются в ямы глубиной не менее 70 см, которые в последствии заполняются гравием или мелким щебнем и трамбуются (или бетонируются).
Прожилины две штуки из профилированной трубы 40 мм Х 20 мм крепятся на саморез с пресс-шайбой и дополнительно привариваются к столбам.

Профлист крепится к прожилинам со стороны обращенной к дому заказчика серой стороной на минимум 8 саморезов с пресс-шайбой. Прожилины оказываются за листами.
Ремонт лицевой части выполняется также как и строительство нового забора, но с использованием ранее примененных материалов, если те не потеряли своего товарного вида и соответствуют ранее указанным характеристикам.

Длина нового забора 52 метра.
Длина ремонтируемого забора 12 метров.

Стоимость нового забора 92 560 рублей.
Стоимость ремонта старого забора 4000 рублей.

Изготовление и установка калитки шириной 1 метр на участке забора из сетки рабицы осуществляется одновременно с работами по строительству забора.
Цена калитки на каркасе из профилированной трубы 40мм Х 20 мм составляет 3600 рублей.
Калитка снабжена проушинами для навесного замка с внешней стороны и ручками с обеих сторон.
——————————————————————————————————————————————

Общие затраты заказчика составляют 96560 рублей.

Аванс 65000 рублей получен и получение заверено печатью и подписью Исполнителя.

—————————————————————————————————————————————————————-
Договор о строительстве забора составлен в двух экземплярах и вступает в силу в момент подписания, с учетом пункта о перечислении денег с помощью карты Сбербанка (смотрите выше).

Договор подряда по установке забора

подряда по установке забора №______

г. Н. Новгород «_____ »___________ 20___ г.

ИП Симонов А. В, именуемое в дальнейшем «Подрядчик», , действующей на основании свидетельства, с одной стороны, и ______________________________________________________________________________, именуемый(ая) в дальнейшем «Заказчик» паспорт:________№_______________Выдан._____________Кем________________________________________________________________________________________________________,действующего от своего имени, с другой стороны, заключили настоящий договор подряда о нижеследующем:

1. Предмет договора

1.1. По настоящему договору Заказчик поручает, а Подрядчик обязуется выполнить работы по установке забора из:

профилированного листа _________ м. п. высотой _____м,

сетки «Рабица»___________________м. п. высотой______м.

сетка « Рабица» в секциях___________м. п. высотой.______м.

демонтаж старого забора____________м. п. 150р/м. п——_______________руб.

изготовление и установка ворот________________

изготовление и установка калитки_______________

на территории Заказчика, расположенной по адресу: ____________________________________________________________________________________________

Работы выполняются из материалов Подрядчика.

2. Стоимость работ и порядок оплаты

2.1. Стоимость всех работ, выполняемых Подрядчиком по настоящему договору, составляет __________________________________________________________________________, (согласно договорной цены).

2.2. Заказчик обязан, со дня подписания настоящего договора оплатить Подрядчику авансовый платеж в размере 50% от стоимости работ, указанной в п.2.1. настоящего договора, что составляет__________________________________________________________________руб.

2.3. Оставшиеся денежные средства Заказчик уплачивает после сдачи-приемки всех выполненных Подрядчиком работ и подписания Акта сдачи-приемки выполненных работ.

2.3.1 Подрядчик обязуется начать работы с «______»___________________201___г

2.4. Срок выполнения Подрядчиком всех работ по настоящему договору составляет _______ (_____________________________) рабочих дней, со дня начала работ установленным Заказчиком и Подрядчиком, указанном в п.2.3.1 настоящего договора.

3. Обязанности Заказчика

3.1. Обеспечить Подрядчику доступ на строительную площадку, указанную в п. 1.1. договора, в течение всего срока действия настоящего договора.

3.2. Принять выполненные Подрядчиком работы по Акту сдачи-приемки выполненных работ в соответствии с условиями настоящего договора.

3.3. Осуществлять контроль и надзор за ходом и качеством проведения работ на строительной площадке в течение всего срока действия настоящего договора.

3.4. Выполнить в полном объеме иные обязательства, предусмотренные настоящим Договором.

4. Обязанности Подрядчика:

4.1. Выполнить все работы качественно и в срок, установленный настоящим договором, в соответствии с, действующими строительными нормами и правилами.

4.2. Своевременно обеспечить Строительную площадку необходимыми строительными материалами, оборудованием, изделиями, конструкциями, комплектующими изделиями, строительной техникой.

4.3. Соблюдать при выполнении работ по договору на строительной площадке правила пожарной безопасности, техники безопасности.

4.4. Своевременно и полностью устранять недостатки и дефекты, выявленные при приемке работ и в течение гарантийного срока выполненных работ. Гарантия на монтаж забора составляет 1(один) год, со дня окончания работ.

4.5. Немедленно известить Заказчика и до получения от него указаний приостановить работы при обнаружении:

· возможных неблагоприятных для Заказчика последствий выполнения его указаний о способе исполнения работы;

· иных, не зависящих от Подрядчика обстоятельств, угрожающих годности или прочности результатов выполняемой работы, либо создающих невозможность ее завершения в срок.

5. Сдача-приемка работ

5.1. При завершении выполнения всех Работ по настоящему договору Подрядчик представляет Заказчику Акт сдачи-приемки выполненных работ.

5.2. В случае мотивированного отказа Заказчика от приемки выполненных Подрядчиком работ, Стороны составляют двухсторонний Акт обнаруженных дефектов с перечнем необходимых доработок и сроков их выполнения.

6.1. Стороны несут ответственность за ненадлежащее выполнение своих обязательств в соответствии с нормами действующего законодательства РФ.

6.2. При нарушении Подрядчиком своих обязательств по договору он уплачивает Заказчику следующую неустойку:

6.2.1. За несвоевременное окончание выполнения Работ по вине Подрядчика – в виде пени в размере 0,1 % от общей стоимости Работ по договору за каждый день просрочки.

6.3. Уплата штрафов, пени и неустоек, а также возмещение убытков не освобождает Стороны от надлежащего выполнения возложенных на них обязательств.

7. Срок действия, условия внесения изменений в договор

7.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания и действует до фактического исполнения Сторонами всех своих обязательств, вытекающих из Договора, в том числе завершения взаиморасчетов.

7.2. Настоящий Договор может быть расторгнут по соглашению Сторон.

7.3. Сторона, решившая расторгнуть настоящий договор направляет другой Стороне письменное извещение за 10 (Десять) дней до момента расторжения настоящего договора.

7.4. При расторжении Договора по совместному решению Заказчика и Подрядчика или по решению одной Сторон выплата суммы, причитающейся Заказчику или Подрядчику, должна быть произведена в течение 15 (пятнадцать) календарных дней с даты оформления протокола взаимной задолженности (Акта сверки).

8. Обстоятельства непреодолимой силы

8.1. Сторона, не исполнившая или исполнившая ненадлежащим образом свое обязательство по настоящему Договору, не несет ответственности, если такое исполнение оказалось невозможным вследствие непреодолимой силы, то есть чрезвычайных и непредотвратимых при данных условиях обстоятельств.

8.2. К обстоятельствам непреодолимой силы относятся: стихийные бедствия, такие как землетрясение, наводнение; обстоятельства общественной жизни, такие как военные действия, эпидемии, забастовки; запретительные меры государственных органов, такие как объявление карантина, запрещение перевозок, запрет торговли в порядке международных санкций.

8.3. Сторона, ссылающаяся на обстоятельства непреодолимой силы, обязана в течение пяти дней в письменной форме информировать другую сторону об их наступлении с приложением соответствующей справки из торгово-промышленной палаты РФ или иных документов, если обстоятельства непреодолимой силы, на которые ссылается сторона не общеизвестны. Информация должна содержать данные о характере обстоятельств, а также оценку их влияния на исполнение стороной своих обязательств по настоящему Договору.

8.4. Если обстоятельства непреодолимой силы длятся более двух месяцев, то каждая из сторон имеет право расторгнуть настоящий Договор в одностороннем порядке, письменно известив об этом другую сторону.

9. Порядок разрешения споров

9.1. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть по настоящему договору, стороны будут стремиться разрешить путем переговоров.

9.2. В случае, если указанные споры и разногласия не смогут быть решены путем переговоров, они подлежат разрешению в Арбитражном суде в соответствии с действующим законодательством РФ.

10.1. Все изменения и дополнения к настоящему Договору совершаются в письменной форме путем подписания дополнительного соглашению к настоящему договору.

10.2. Вопросы, не урегулированные настоящим Договором, регламентируются нормами действующего законодательства РФ.

10.3. Настоящий договор составлен и подписан в двух экземплярах — по одному для каждой Стороны, каждый экземпляр идентичен и имеет одинаковую юридическую силу.

11. Реквизиты и подписи сторон.

Св-во сер.52 № 000 ___ _______________________

Выдано 02.04.2012г __________________________

р-на г. Н.Новгорода ___________________________

Адрес: г. Н.Новгород ____________________________

Ул. Суздальская «рынок Карповский» ____________________________

Павильон 15/3 тел.-17-72; 413-40-68

________________________(Симонов А. Н) ___________________________

Договор подряда на установку забора

Автор документа

Договор подряда на установку забора

Совершено (настоящий договор бытового подряда заключен) между сторонами-участниками, указанными ниже, подписано в ___________________________________________ _______________________ ______ года

(город и т.п.) (число, месяц)

в ______ экземплярах: по _________ для каждой из сторон договора, причем все экземпляры имеют равную правовую силу.

________________________________________, именуемый в дальнейшем «Заказчик», проживающий ________________________________________________________________ паспорт _________________________________________________ действующий от своего имени, с одной стороны, и _____________________________________________________, именуемое в дальнейшем «Подрядчик», в лице ___________________________________, действующего на основании ___________________, с другой стороны, заключили настоящий договор подряда о нижеследующем:

1.Подрядчик обязуется выполнить по заданию Заказчика своими силами, инструментами, механизмами и из своих материалов комплекс работ по установке забора из ________________ протяженностью _____ м.п. высотой ___м на строительной площадке Заказчика по адресу: ____________________________________________________, далее по тексту именуется «Объект», согласно прилагаемой к договору смете (приложение №1) и проекта переданного Заказчиком, а Заказчик обязуется принять их результат и уплатить обусловленную цену.

2.Стоимость работ по настоящему Договору на установку забора является договорной, твердой и определена на основании сметы (приложение №1) и составляет _______________ _____________________________, в т.ч. НДС 18% — _________.

3.Заказчик обязуется перечислить Подрядчику авансовый платеж в размере ___% от стоимости работ, указанной в п.2 что составляет – ___________________, в т.ч. НДС 18% ________- в течение 5-ти банковских дней с даты заключения настоящего договора.

4.Оставшиеся денежные средства Заказчик уплачивает после сдачи-приемки всех выполненных Подрядчиком работ и подписания Акта сдачи-приемки выполненных работ.

5.При возникновении дополнительных работ Заказчик оплачивает их отдельно по дополнительной смете, со 100% предоплатой в момент подписания дополнительной сметы.

6.Срок выполнения Подрядчиком работ по настоящему договору составляет ____ (___________________) рабочих день со дня оплаты Заказчиком аванса в размере, указанном в п.3 настоящего Договора.

7.При изменении договорных условий и условий финансирования сроки выполнения работ по установке забора могут быть изменены, что оформляется дополнительным соглашением к настоящему Договору.

8.Заказчик обязан обеспечить Подрядчику доступ на Объект, указанный в п. 1. договора, в течение всего срока действия настоящего договора, отвести место для хранения материалов, инструмента и вещей работающих.

9.Заказчик обязуется предоставить Подрядчику до начала работ на подпись схему расположения скрытых коммуникаций находящихся на Объекте Заказчика. В случае повреждения Подрядчиком при производстве работ скрытых коммуникаций, не указанных на схеме, указанных неверно или в случае если схема Заказчиком не предоставлена, Подрядчик за данное повреждение ответственности не несет.

10.При завершении выполнения всех Работ по настоящему договору Подрядчик представляет Заказчику Акт сдачи-приемки выполненных работ.

11.В случае мотивированного отказа Заказчика от приемки выполненных Подрядчиком работ, Стороны составляют двухсторонний Акт обнаруженных дефектов с перечнем необходимых доработок и сроков их выполнения.

12.Стороны несут ответственность за ненадлежащее выполнение своих обязательств в соответствии с нормами действующего законодательства РФ.

13.За нарушение Подрядчиком сроков выполнения Работ согласно п.5 Договора (по вине Подрядчика) он уплачивает Заказчику неустойку: в размере 0,1 % от общей стоимости Работ по договору за каждый день просрочки, но не более __%.

14.За просрочку Заказчиком оплаты выполненных и принятых работ Подрядчик вправе начислить Заказчику неустойку (пени) в размере 0,1 % от суммы просроченного платежа за работы за каждый день просрочки. Если просрочка превысит 30 (Тридцать) дней, то размер начисляемых пени увеличивается до 1) % от суммы просроченного платежа за работы за каждый день просрочки, но в любом случае не может превышать __ % от указанной суммы.

15.Подрядчик самостоятельно возмещает любой вред или ущерб, причиненный третьим лицам в ходе выполнения работ по настоящему договору.

16.Гарантийный срок на выполненные работы составляет шесть месяцев, при условии соблюдения нормальных условий эксплуатации забора.

Читайте так же:  Лицензия на перевозку пассажиров для физических лиц

17.Уплата штрафов, пени и неустоек, а также возмещение убытков не освобождает Стороны от надлежащего выполнения возложенных на них обязательств.

18.Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания и действует до фактического исполнения Сторонами всех своих обязательств, вытекающих из Договора, в том числе завершения взаиморасчетов.

19.Настоящий Договор может быть расторгнут по соглашению Сторон, при обязательной оплате Заказчиком выполненных работ.

20.Каждая из сторон по настоящему договору вправе расторгнуть договор в любое время в одностороннем порядке при условии оплаты выполненных работ или возврата разницы между оплаченной и выполненной стоимости работ.

21.Сторона, решившая расторгнуть настоящий договор направляет другой Стороне письменное извещение за 10 (Десять) дней до момента расторжения настоящего договора.

22.При расторжении Договора по совместному решению Заказчика и Подрядчика или по решению одной Сторон выплата суммы, причитающейся Заказчику или Подрядчику, должна быть произведена в течение 15 (пятнадцать) календарных дней с даты оформления протокола взаимной задолженности (Акта сверки).

23.Сторона, не исполнившая или исполнившая ненадлежащим образом свое обязательство по настоящему Договору, не несет ответственности, если такое исполнение оказалось невозможным вследствие непреодолимой силы, то есть чрезвычайных и непредотвратимых при данных условиях обстоятельств.

24.К обстоятельствам непреодолимой силы относятся: стихийные бедствия, такие как землетрясение, наводнение; обстоятельства общественной жизни, такие как военные действия, эпидемии, забастовки; запретительные меры государственных органов, такие как объявление карантина, запрещение перевозок, запрет торговли в порядке международных санкций.

25.Сторона, ссылающаяся на обстоятельства непреодолимой силы, обязана в течение пяти дней в письменной форме информировать другую сторону об их наступлении с приложением соответствующей справки из торгово-промышленной палаты РФ или иных документов, если обстоятельства непреодолимой силы, на которые ссылается сторона не общеизвестны. Информация должна содержать данные о характере обстоятельств, а также оценку их влияния на исполнение стороной своих обязательств по настоящему Договору.

26.Если обстоятельства непреодолимой силы длятся более двух месяцев, то каждая из сторон имеет право расторгнуть настоящий Договор в одностороннем порядке, письменно известив об этом другую сторону.

27.Любые споры или разногласия, возникающие из Договора или в связи с ним, в том числе в связи с его заключением, исполнением, расторжением или недействительностью, подлежат урегулированию путем переговоров.

28.Неурегулированные указанным способом споры или разногласия по исполнению настоящего Договора подлежат передаче на рассмотрение в Суд в порядке, установленном действующим законодательством РФ.

29.Все изменения и дополнения к настоящему Договору совершаются в письменной форме путем подписания дополнительного соглашению к настоящему договору.

Как составить договор между соседями для установки забора?

Нужен ли письменный договор между соседями на установку забора? Можно ли получить образец этого договора? Спасибо. С уважением

Ответы юристов (1)

Многое зависит от выбранного типа забора, так, к примеру, можете ознакомиться с таким документом, как СНиП 30-02-97 – именно им регламентируется высота забора на дачном участке. И в этом документе четко указано, что максимальная высота ограждения между соседями не должна превышать 1,5 м, а сам забор обязательно должен быть прозрачным (решетчатым или сетчатым), чтобы он не затенял ни одного из участков. Однако СНиП, как известно, не закон, и потому он не требует от потребителей точного соблюдения указанных норм. Вы можете сами решить, какая высота забора должна быть между соседями, и из какого строительного материала он будет возводиться, и если это решение удовлетворит обе стороны, заключите соответствующий договор, который будет иметь юридическую силу, и который, в случае необходимости, можно использовать в суде.

К примеру что-то вроде этого можно использовать.

СОГЛАШЕНИЕ О Строительстве забора по границам землепользователей участков

г. __________ «___» ______20___ г.

___________________ (ф., и. о.)

паспорт: __________серия N __________, выдан __________,

проживающий по адресу: ___________и _____________________( ф., и., о.)

паспорт: __________серия N __________, выдан __________,

проживающий по адресу: _________ совместно, именуемые «Стороны» и «Участники», заключили настоящее соглашение о нижеследующем.

1. Предмет соглашения

1.1. Стороны настоящего соглашения являясь соседними землепользователями :

адрес: ____________________; площадь: ______________:

кадастровый номер: ___________:____________________.

на основании договора N _______ от «___»_______ 200______ г.,

Свидетельство о государственной регистрации N_____, выдано __________,

адрес: ____________________; площадь: ______________:

кадастровый номер: ___________:____________________.

на основании договора N _______ от «___»_______ 200______ г.,

Свидетельство о государственной регистрации N_____, выдано __________, пришли к соглашению установить забор по общим границам с следующими техническими характеристиками: ____________________.____________________.___________

Расходы по установке забора по общим границам Стороны несут в равных долях, но не превышающие хххх тыс. рублей.Прочие условия

Подписав настоящее соглашение, собственники земельного участка выражают обоюдное согласие на строительство забора по общим границам.

Фио, подписи Сторон

Ищете ответ?
Спросить юриста проще!

Задайте вопрос нашим юристам — это намного быстрее, чем искать решение.

УСТАНОВКА ЗАБОРОВ ИЗ ПРОФНАСТИЛА

напрямую с завода с гарантией 2 года

Оставьте заявку на установку,
чтобы узнать цену и заключить договор

Заключите договор сейчас
и сэкономьте 20% на установку весной!

Оставьте заявку, чтобы узнать подробнее

Забор нужен срочно?
Оставьте заявку сейчас, чтобы мы
рассмотрели ее без очереди

Закажите бесплатный замер,
чтобы получить точные параметры забора
и рекомендацию специалиста

Восемь причин купить у нас:

1 Собственный Завод

2 Вы заказываете без посредников

3 Опыт бригад от 8 лет

4 К Вам приедут
монтажники-профессионалы

5 Работаем строго по договору

6 Ваш заказ будет сдан в срок
с гарантией 3 года

7 Мы используем
сертифицированное сырье

8 Вы получаете продукт
высокого качества

Довольные клиенты

Представляем вам новый тип заборов и ворот — фотозабор

Благодаря новой технологии, мы можем наносить на профнастил любое векторное фото, черно-белое или цветное.

На странице «фотозаборы» нашего сайта представлена информация с образцами:
— серийных фотозаборов
— панорамных фотозаборов, для оформления длинных пролетов
— проектов фотозаборов для детей
— проектов заборов с логотипом
и посмотреть фотографии уже поставленных заборов

Оставьте заявку и наш специалист проконсультирует вас подробнее и переходите на страницу

Оставьте заявку
и мы подробно расскажем вам о плюсах и минусах данного вида забора!

Посмотрите короткое видео о нас и убедитесь,
что мы надежная компания

ПРЕИМУЩЕСТВА ЗАБОРОВ ИЗ ПРОФИЛИРОВАННОГО ЛИСТА:

  • Забор, благодаря слою полиэстера, не выгорает на солнце и обладает высокой износоустойчивостью.
  • Мешает проникновению животных и защищает участок от взглядов посторонних.
  • Хорошо сочетается с другими видами материалов — кирпич, камень или ковка.
  • Если забор установить правильно — он прослужит до 50 лет.
  • Хорошая защита от пыли, ветра и шума.
  • Не требует особого ухода.

СХЕМА СТРОИТЕЛЬСТВА ЗАБОРОВ ИЗ ПРОФНАСТИЛА

ОСНОВНЫЕ ЦВЕТОВЫЕ РЕШЕНИЯ ПО RAL

ОСНОВНЫЕ ЦВЕТОВЫЕ РЕШЕНИЯ СЕРИИ PRINTECH

Забор из профлиста цена за погонный метр

оставьте заявку на расчет стоимости забора, чтобы узнать цену и заключить договор!

Оставьте свои данные,
для расчёта свами свяжется специалист

Политика конфиденциальности

Данная Политика Конфиденциальности применима ко всей личной информации и полученными или использованными данными на настоящем сайте и всех сайтах, на которые ссылается настоящий сайт.

Сбор вашей личной информации

Мы храним и обрабатываем предоставленную Вами информацию с тем уровнем достаточной защиты, которая представляется достаточной и доступной. Мы не передаем предоставленную информацию третьим лицами за исключением случаев, предусмотренных законодательством Российской Федерации.

Мы можем попросить Вас предоставить контактную информацию, такую, как адрес электронной почты, ФИО, номер телефона, ссылки на аккаунты в социальных сетях или прочих контактов, необходимых для осуществления наших услуг.

Отказ от предоставления данной информации является достаточным условием для отказа или прекращения оказания всех или части наших услуг. Для Вашего удобства эти данные могут быть получены в автоматическом режиме с уведомлением Вас перед отправкой запроса на его получение.

Мы можем объединять информацию, предоставленную Вами на нашем сайте, с другой информацией, полученной нами от Вас вне рамок сайта или от сторонних лиц для более эффективной работы нашего сайта, услуг или наших предложений.

Если Вы предоставляете нам свою информацию, Вы имеете право, предварительно уведомив нас, проверить, изменить, исправить или удалить эту информацию. Мы оставляем за собой право выбора способа и метода проверки предоставленной Вами информации. Проверка производится в рамках действующего законодательства той страны, в пределах которой Вы воспользовались нашими услугами.

Заполняя наши электронные формы, анкеты, передавая нам информацию иными способами, Вы соглашаетесь с нашей политикой конфиденциальности.

Использование вашей личной информации

Мы используем Вашу личную информацию исключительно для предоставления Вам услуг и сервисов, указанных на нашем сайте.

В частности, мы используем Вашу информацию, чтобы связаться с вами удобным для вас способом, для предоставления услуг и поддержки, передачи полезных материалов, технической информации и т.д.

Мы также можем связаться с Вами для предоставления информации об услугах и других мероприятиях или предложениях представляющих для Вас интерес. Вы имеете право решить и уведомить нас, хотите ли вы получать такую информацию, с помощью запроса по электронной почте или по иным каналам связи, указанных на нашем сайте.

Передача вашей личной информации

Мы обязуемся не передавать вашу личную информацию другим лицам за исключением случаев, когда Вы запросите товары или услуги, выполнение которых требует обращение к нашим партнерам или подрядчикам, с вашим предварительным согласием на передачу такой информации.

Мы сотрудничаем со сторонними компаниями для предоставления услуг и решений для наших клиентов; наши партнеры, подрядчики и поставщики услуг берут обязательства хранить конфиденциальность информации, полученной от нашего имени и не использовать ее для каких-либо иных целей, кроме предоставления услуг для наших клиентов.

Мы обязуемся не передавать Вашу личную информацию, предоставленную Вами, сторонним лицам, за исключением: вашего согласия; ответа на официальный и юридически правильно оформленный запрос правительственных органов; следования нормам законодательства, акта, повестки в суд или судебного решения; помощи в предотвращении мошенничества, защите прав и имущества нашей компании; защиты личной безопасности или имущества наших сотрудников, пользователей или общественности; обработки Вашего заказа или запроса, или обработки нашего счета-фактуры; передачи лицам или компаниям, которых мы нанимаем для выполнения внутренних операций компании.

Безопасность вашей личной информации

Мы гарантируем защиту информации, которую Вы нам предоставляете. Хотя мы не может гарантировать отсутствие попыток несанкционированного доступа, Вы все равно можете быть уверены, что мы прилагаем максимум усилий для защиты Вашей личной информации и предотвращения несанкционированного доступа к ней с помощью соответствующих технологий и внутренних процедур. Согласие на обработку данных

Предоставляя любые личные данные на нашем сайте, все наши клиенты четко понимают, что это необходимо для должного уровня обеспечения нами заявленных услуг и/или сервиса и безусловно соглашаются на сбор и обработку такой информации в рамках данной Политики конфиденциальности.

Вы имеете право в любой момент отказаться от наших услуг и удалить ваши данные из нашей базы — однако мы оставляем за собой право хранить введенную вами контактную и прочую информацию в архивах для сбора статистики и улучшения качества наших сервисов и услуг.

Изменения в политике конфиденциальности

Условия данной Политики конфиденциальности являются правилом для сбора и использования любой собранной на настоящем сайте и страницах настоящего сайта информации.

Мы оставляем за собой право в любое время изменять или обновлять условия данной Политики конфиденциальности. В случае изменения каких-либо материалов, мы публикуем таковые изменения и обновляем номер версии в документе. Изменения в Политике конфиденциальности вступают в силу с момента публикации на этом сайте, а Ваше дальнейшее пользование нашими услугами и сервисами означает Ваше принятие и согласие на эти изменения.

Если у Вас есть комментарии или вопросы о нашей Политике конфиденциальности, пожалуйста, присылайте Ваши замечания или предложения по электронной почте или по другим каналам связи, указанных на настоящем сайте.

Заключенный договор строительного подряда

30.03.2016 г. между двумя ОООшками заключен договор подряда на выполнение строительных работ. Согласно условиям договора, подрядчик обязуется выполнить работы и сдать Заказчику до 15.05.2016 г.
Одновременно между сторонами были устно согласованы доп. работы.
Сумма по договору была произведена нашей фирмой не в полном объеме (не хватает тысяч 30).
Я подал иск о взыскании неосновательного обогащения. Однако посмотрел статьи. Получается поскольку договор был заключен, то неосновательное обогащение здесь не подходит? И подлежат применению ч. 2 и 3 ст. 715 ГК РФ?
На предварительном заседании судья ничего не говорила и не намекала — типа — определитесь с предметом иска.
Значит нужно менять предмет иска и взыскивать убытки по договору подряда в связи с его неисполнением и неосновательное обогащение, связанное с оплатой работ, которые письменно согласованы не были? И еще вопрос. На сумму неосновательного обогащения подлежат начислению проценты по 395 ГК РФ, но судья говорит — уточните с какого момента? Я считаю, что с того момента, когда подрядчик получил средства + 7 дней для возврата. Или 7 дней с момента получения претензии? В самой претензии правда нет ни слова про проценты, а только требование о возврате полученного по договору подряда и оплате несогласованных работ.
Где-то давным-давно читал, что неверное определение предмета иска не может являться основанием для отказа. Но теперь побаиваюсь, так как если я проиграю 8 млн., не поменяв номер статьи, меня убьют.

Неосновательного обогащения, статья 1102 ГК РФ, тут нет, поскольку есть договор. Однако, в вашем вопросе много чего написано, но сути так и нет — выполнены ли были работы, какие работы не выполнены, какую сумму вы требуете, что за дополнительные работы и т.д. Вам нужно к юристу на личную консультацию обращаться и желательно с документами, а также копией иска, который вы подали в Арбитражный суд.

Вы можете подать уточнения к исковому заявлению. Глава 12 ГПК РФ. Неустойка рассчитывается со дня истечения срока ответа на претензию.

Суды считают правильным и взыскивают и по ст.1102 ГК РФ и по нормам о подряде и договоре — взыскание предоплаты.. по не исполненному, а потому будет правильно и так и так. Проценты с момента нарушения Ваших прав., то есть на след день с момента, как перечислили. Ведь обязательство не исполнено. А вообще Вы не понятно написали, то ли Вы возврата предоплаты требуете, но одновременно работы выполнили и требуете за работу.. как бы. Как это все понять? Как, то Вы изъяснились не ясно.. Да, есть такое дело: суд сам определяет нормы закона, подлежащие применению в деле. Вам надо лишь указать на обстоятельства. Но суд все равно спросит, как Вы сами квалифицируете отношения. Я полагаю, что по нормам о строительном подряде надо и общих положениях о подряде. У Вас именно на этом все основано.

В Вашем случае договор подряда должен быть совершен в простой письменной форме, поскольку чаще всего хотя бы одной из его сторон выступает юридическое лицо (подп. 1 п. 1 ст. 161 ГК). Изменения к договору совершаются в той же \форме, что и сам договор, так что устное согласование дополнительных работ к Вашему первоначальному договору по сути отношения не имеет. Плюс даже если и говорить о сделке (устная договоренность), то в случаях, прямо указанных в законе или в соглашении сторон, несоблюдение простой письменной формы сделки влечет ее недействительность. Для юр.лиц письменная форма обязательна.. Таким образом, по моему мнению, здесь чистое взыскание по ст. 1102 Гражданского кодекса РФ. В отношении процентов по ст. 395 ГК — можете начислять с момента получения подрядчиком денежных средств.

Здравствуйте! Считаю. Что неосоновательного обогащения в данном случае нет (ст 1102). Думаю, что Вам необходимо подать уточнение к исковому заявлению. Неустойку можете расчитать с момента получения подрядчиком денежных средств. Если ответчик не будет возражать, то возможно суд не потребует пересчитывать неустойку и удовлетоврит требования.

Здравствуйте, Алексей! На мой взгляд, неосновательного обогащения здесь нет! ГК РФ Статья 1102. Обязанность возвратить неосновательное обогащение 1. Лицо, которое без установленных законом, иными правовыми актами или сделкой оснований приобрело или сберегло имущество (приобретатель) за счет другого лица (потерпевшего), обязано возвратить последнему неосновательно приобретенное или сбереженное имущество (неосновательное обогащение), за исключением случаев, предусмотренных статьей 1109 настоящего Кодекса. А сделка все-таки имела место! Следовательно, основания были! А то, что обязательства по сделке не выполнены, или выполнены ненадлежащим образом — другой вопрос! И уж исходя из этого нужно действовать и взыскивать убытки. Проценты по общему правилу взыскиваются после того, как денежные средства не были добровольно возвращены после предъявления претензии. То, что в претензии нет ни слова про проценты, ничего страшного, Вам взыскивать их позволяет ГК. А судья, по логике вещей, да и по закону, не имеет права, как Вы выразились, «намекать» на изменение предмета или основания иска.

Вопрос Ваш задан некорректно. Много вопросов к Вам. Если вы оплачивали работу по договору и не доплатили 30 000 р, то это Вы должны доплачивать за работу. Непонятно о каком неосновательном обогащении идет речь — ст. 1102 ГК РФ? И Или работы не были выполнены? Тогда нужно расторгать договор и взыскивать часть суммы по договору. Или совсем ничего не сделал подрядчик? Тогда всю сумму взыскивать и убытки. Уточните Ваш вопрос.

Читайте так же:  Договор на ремонт шины

За невыполненные работы — убытки, то что сверх договора без допсоглашения — неосновательное обогащение по ст. 1102 ГК РФ.

Очень нужен Ваш совет!
Между Подрядчиком и Заказчиком был заключен договор строительного подряда. Заказчик не соблюдал положения Договора. Подрядчик направил уведомление Заказчику о невозможности закончить работы, согласно договора, и указал причины по которым это невозможно сделать. Также в уведомлении подрядчик просил принять меры по устранению факторов, мешающих выполнению договорных обязательств и просил продлить срок договора, заключив доп. соглашение. К сожалению, подрядчик не указал в уведомлении фразу, что он именно «приостанавливает работы». Вопрос. Будет ли считаться это уведомление, как уведомление о приостановлении работ? Или все-таки необходимо было указать фразу, что подрядчик именно «приостанавливает работы», в связи с невозможностью их выполнения? Повторно направлять уведомление не очень бы хотелось, т.к. приостановили работы еще в конце сентября 2017 года, согласно вышеуказанного уведомления. Если сейчас напишем уведомление о приостановлении работ, то Заказчик может попытаться потребовать взыскать пени с Подрядчика.
P.S. Подрядчик хочет расторгнуть договор. По одному иску о взыскании задолженности уже есть решение суда. Второй иск о взыскании оставшейся задолженности находится на рассмотрении в суде. Подрядчик только сейчас решил расторгнуть договор.
Еще вопрос. Срок договора подряда истек, но в договоре указано, что окончание срока действия договора не влечет прекращение неисполненных обязательств. А обязательства еще не исполнены, в связи с тем, что Заказчик не выполняет условия договора (причины указаны выше). Подрядчик может же расторгнуть договор срок которого истек, но обязательства еще не исполнены? Продолжать выполнять работы смысла нет.
За ранее большое спасибо за ответы)

Добрый день! Фактически, уведомлению было отправлено в целях ознакомления Заказчика с тем, что работы производить не представляется возможным, ввиду неисполнения Заказчиком своих обязательств. Если в самом уведомлении не указана фраза «приостанавливает работы», а само уведомление по сути об этом, это ничего не меняет. В суде оно будет играть роль как именно уведомление о приостановлении работ (невозможности выполнения работ по вине Заказчика). Никаких дополнительных уведомлений писать не нужно. Срок Договора вышел, но работы не исполнены. Вы расторгаете действие договора по вине Заказчика не для того, чтоб его расторгнуть а именно для того, чтобы не исполнять обязательства по нему, поэтому сложностей тут нет никаких. У нас на юр.обслуживании находятся несколько строительных организаций, это стандартная практика.

Заключен договор строительного подряда на ижс на определенную сумму, указана стоимость 1 кв. м.сроки оплаты. Строительсво завершается, подрядччик дает на подпись 2 кс\ акт выполненых работ\где указаны работы которые не были сделаны. Можно ли настаивать на уменьшение стоимости договора юридически.

Можно настаивать, к договору смета на выполнение работ приложена? На каком основании подрядчик указывает работы которые не выполнял?

09.05.2017 г. был заключен договор строительного подряда с фирмой на строительство частного дома в пригороде г.Красноярск. На сумму в размере 638.648 тр. В договоре прописаны сроки работ, а именно 90 календарных дней с 09.05.2017-22.08.2017. Подрядчиком была проведена существенная часть строительных работ (70% от заказа выполнено). С середины июля работы приостановились, подрядчик известил о том, что у них какие-то проблемы с кадрами, на что мы отреагировали спокойно, т к по срокам договора было еще время. После 22.08.2017 (окончание срока работ) ситуация не изменилась и работы не возобновились. В офис подрядчика приезжали и звонили, комментируют они это тем, что опять у их фирмы какие-то проблемы. По истечению еще месяца возобновилась работа на стройке, но так и не доделали объект! Кормят «завтраками». В договоре прописана неустойка за несоблюдение сроков постройки в размере 0,1 % от невыполненных работ. Вопрос: 0,1 % не низкий ли? и как можно повлиять на подрядчика, чтобы они уже доделали наш дом? сам подрядчик об изменениях работы и задержках нас не извещает. Приходится чуть ли не каждый день звонить им выбивать из них информацию о строительстве нашего дома! Несоблюдение сроков исполнения договора подрядчиком принесло немало морального ущерба нашей семье! Очень жду вашей консультации. Заранее спасибо.

Это низкий процент. Он не соответствует закону. Его можно взыскать в большем размере. Пишите претензию, потом подавайте в суд на подрядчика.

Здравствуйте, Евгений! В Вашем случае имеет факт договорной неустойки (ч. 1 ст. 330 ГК РФ). Поэтому нарушений в процентовке неустойки не наблюдается. Но Вы можете попробовать воспользоватся ч. 1 ст. 332 ГК РФ и взыскать законную неустойку в судебном порядке. Статья 332. Законная неустойка 1. Кредитор вправе требовать уплаты неустойки, определенной законом (законной неустойки), независимо от того, предусмотрена ли обязанность ее уплаты соглашением сторон.

Здравствуйте. Если вы заключали договор как физ. лицо, не в предпринимательских целях, то подпадаете под закон о защите прав потребителей. Исходя из закона, при грамотном составлении претензии, иска и хорошего выступления в суде вы можете досрочного расторгнуть договор в одностороннем порядке, при этом забрав часть денег за невыполненные работы, пеню скорее всего суд оставит договорную, но сверх этого вы можете потребовать ваши убытки: сколько вы предполагаете потратить на завершение строительства, юридические расходы, а так же взыскание морального ущерба. При этом, в случае если подрядчик не удовлетворит в досудебном порядке вашу претензию, а суд удовлетворит ваш иск, то вам так же присуждается ещё 50% штрафа от взысканной суммы.

Помогите разобраться.
Между Заказчиком и Подрядчиком был заключен договор строительного подряда. Обязательство подрядчика по своевременному завершению работ было обеспечено банковской гарантией (БГ). Подрядчик нарушил срок производства работ, в связи с чем, ему была начислена неустойка в размере 100 000 рублей. Поскольку подрядчик не удовлетворило требование заказчик об оплате неустойки в добровольном порядке, Заказчик направил соответствующее требование Банку, который перечислил заказчик 100 000 рублей.
Подрядчик полагал, что выплата, произведенная Банком без его согласия, является неправомерной, нарушает его права и законные интересы. В целях защиты своих нарушенных прав, Подрядчик предъявил исковое заявление, в котором просил требование Заказчика, адресованное Банку, признать незаконным, взыскать с Заказчика в качестве неосновательного обогащения 50 000 рублей (сумма, уплаченная Банку в порядке регресса). Судом первой инстанции в удовлетворении иска отказано в полном объеме.
Пропустив сроки подачи апелляционной и кассационной жалоб, подрядчик обратился в арбитражный суд с новым исковым заявлением, в котором просило применить к списанной Заказчиком неустойке положения ст. 333 ГК РФ, уменьшив ее до 10 000 рублей.
Заказчик просил суд прекратить производство по делу, поскольку исковое заявление, предъявленное подрядчиком, тождественно ранее рассмотренному. Кто прав?

Прав заказчик, подрядчик пропустил все сроки, (молодец), т.к. уменьшение неустойки надо было заявлять в первом процессе. Но вы не отчаиватесь, судьи такие чудаки, что могут и принять к производству, и рассмотреть. так что дождитесь решения судьи.

Пожалуйста, при заключении договора строительного подряда какую сумму подрядчик должен будет заплатить в налоговую? Если сумма которую ему перечислят на счёт будет материнским капиталом и будет перечислена ему на счёт пенсионным фондом. Спасибо.

Добрый день. В данном случае все зависит от системы налогообложения самого подрядчика. Как правило строительные организации выбирают упрощенную систему налогообложения. Но и в этом случае есть очень больше количество нюансов. Поэтому без уточнения Вашего вопроса невозможно дать точный ответ.

Стороны заключили договор строительного подряда. При подготовке договора и его заключении участвовал юрист, который согласно заключенному между ним и сторонами договором, будет одновременно представлять интересы заказчика и подрядчика. Может ли одно и тоже лицо быть представителем сторон договора? Если да, то как называется такое представительство? Назовите его условия. Как оформляются полномочия представителя?

ГК РФ Статья 184. Коммерческое представительство (в ред. Федерального закона от 07.05.2013 N 100-ФЗ) (см. текст в предыдущей редакции) 1. Коммерческим представителем является лицо, постоянно и самостоятельно представительствующее от имени предпринимателей при заключении ими договоров в сфере предпринимательской деятельности. 2. Одновременное коммерческое представительство разных сторон в сделке допускается с согласия этих сторон, а также в других случаях, предусмотренных законом. Если коммерческий представитель действует на организованных торгах, предполагается, поскольку не доказано иное, что представляемый согласен на одновременное представительство таким представителем другой стороны или других сторон. 3. Особенности коммерческого представительства в отдельных сферах предпринимательской деятельности устанавливаются законом и иными правовыми актами.

Заключен договор подряда на выполнение строительных работ. Работы подрядчиком не выполнялись. Отсутствуют акты выполненных работ. Пришла претензия от исполнителя с требованием оплатить задолженность по договору подряда. Как быть? Указать в ответе на претензию, что с вашей стороны не выполнены фактически работы, соответственно и оплата по ним не может быть произведена. И одновременно указать (хотя в договоре подряда не прописано) на уведомление о расторжении договора в одностороннем порядке, в связи с неисполнением Вами обязательств по договору.

Добрый день. Если вам нужно составить грамотный ответ на претензию, то юрист вам поможет в этом вопросе только на платной основе, ваш вопрос в порядке бесплатной помощи в Интернете не решаем

Добрый день. Если нет подписанных актов о выполнении работ по договору подряда-нет основания для оплаты работ, если не был предусмотрен аванс на приобретение материалов. Заказчик может в любое время расторгнуть договор подряда, оплатив фактически выполненный объем работ.

У меня такая ситуация. Был заключен договор подряда со строительной компанией на постройку коттеджа и забора. В тексте договора указан не правильный адрес строительства. Дом и забор построен. Чеков оплаты нет (при заключении договора, представитель сказал, что не хочет платить налоги). Передаточный акт подписан, но на руках он только у СК. У меня на руках имеется только расписка о том, что по договору ко мне финансовых претензий нет и то, от представителя СК, у которого скорее всего и нет таких полномочий. Собственно говоря проблема в том, что дом и забор не качественно построен. Забор заваливается, в доме кровля течет. До судебно решить эти вопросы не удалось. Юридического адреса компании не существует. А по фактическому постоянно никого нет. Претензии были отправлены почтой и проигнорированы. Экспертиза не производилась. Какие шансы выиграть суд? Заранее спасибо.

Здравствуйте! Шансы есть и велики. Нужно обратиться с исковым заявлением в суд и взыскать денежные средства за некачественную услугу, неустойку и т.д.

Добрый день! Нужно видеть ваши документы претензии ппроверить компанию есть ли на ней деньгги или это однодневка — так то шанс выиграть есть а толку С уважением к Вам, Филатов Евгений Павлович

Здравствуйте! Для предъвления каких либо претензий Вам предстоит оказать. Что подрядчик построил для Вас эти объекты. Вы могли бы доказать это актом, но у вас его нет. Имеющаяся расписка составлена лицом, не имеющим отншение к подрядчику. И самое главное — расчеты. Если подрядчик предъявит Вам требование о расчетах, как Вы докажете, что они произведены, если нет чеков? Вообщем, ситуация явно не в Вашу пользу.

У меня такая ситуация. Был заключен договор подряда со строительной компанией на постройку коттеджа и забора. В тексте договора указан не правильный адрес строительства. Дом и забор построен. Чеков оплаты нет (при заключении договора, представитель сказал, что не хочет платить налоги). Передаточный акт подписан, но на руках он только у СК. У меня на руках имеется только расписка о том, что по договору ко мне финансовых претензий нет и то, от представителя СК, у которого скорее всего и нет таких полномочий. Собственно говоря проблема в том, что дом и забор не качественно построен. Забор заваливается, в доме кровля течет. До судебно решить эти вопросы не удалось. Юридического адреса компании не существует. А по фактическому постоянно никого нет. Претензии были отправлены почтой и проигнорированы. Какие шансы выиграть суд? Заранее спасибо.

Здравствуйте. 1. Договором признается соглашение двух или нескольких лиц об установлении, изменении или прекращении гражданских прав и обязанностей. 2. К договорам применяются правила о двух-и многосторонних сделках, предусмотренные главой 9 настоящего Кодекса, если иное не установлено настоящим Кодексом. 3. К обязательствам, возникшим из договора, применяются общие положения об обязательствах (статьи 307 — 419), если иное не предусмотрено правилами настоящей главы и правилами об отдельных видах договоров, содержащимися в настоящем Кодексе. 4. К договорам, заключаемым более чем двумя сторонами, общие положения о договоре применяются, если это не противоречит многостороннему характеру таких договоров. Нужно смотреть договор полностью.

Добрый день! Вам нужно по ИНН проверить место нахождения организации и предъявить в суд исковое заявление по месту нахождения ответчика. Обратитесь к Краснодарским юристам за помощью.

Здравствуйте! Шансы есть и велики. Нужно обратиться с исковым заявлением в суд и взыскать денежные средства за некачественную услугу, неустойку и т.д.

Добрый день. Нужно более подробно узучать ситуацию поэтому вам необходимо обратится на очную консультацию. Всего хорошего вам.

Между юридическим лицом и муниципальным предприятием заключен договор строительного подряда. Срок оплаты указан: в течении 20 дней с момента поступления средств от мэрии в муниципальное предприятие. Работы юридическим лицом выполнены в полном объеме, сданы, документы подписаны. Все сроки прошли. Но муниципальное предприятие сообщает, что деньги от мэрии не поступили по разным причинам, поэтом и нам они заплатить не могут. А если ни когда не поступят? Можем ли мы обратиться в суд с просьбой признать пункт об оплате после поступления денег на расчетный счет заказчика не действительным? Что нам делать в этой ситуации? Спасибо.

Здравствуйте. 1. Договором признается соглашение двух или нескольких лиц об установлении, изменении или прекращении гражданских прав и обязанностей. 2. К договорам применяются правила о двух-и многосторонних сделках, предусмотренные главой 9 настоящего Кодекса, если иное не установлено настоящим Кодексом. 3. К обязательствам, возникшим из договора, применяются общие положения об обязательствах (статьи 307 — 419), если иное не предусмотрено правилами настоящей главы и правилами об отдельных видах договоров, содержащимися в настоящем Кодексе. 4. К договорам, заключаемым более чем двумя сторонами, общие положения о договоре применяются, если это не противоречит многостороннему характеру таких договоров. Нужно смотреть полностью договор подряда.

Между юридическим лицом и муниципальным предприятием заключен договор строительного подряда. Срок оплаты указан: в течении 20 дней с момента поступления средств от мэрии в муниципальное предприятие. Работы юридическим лицом выполнены в полном объеме, сданы, документы подписаны. Все сроки прошли. Но муниципальное предприятие сообщает, что деньги от мэрии не поступили по разным причинам, поэтом и нам они заплатить не могут. А если ни когда не поступят? Можем ли мы обратиться в суд с просьбой признать пункт об оплате после поступления денег на расчетный счет заказчика не действительным? Что нам делать в этой ситуации? Спасибо. Здравствуйте. В этой ситуации, вам не нужно признавать этот пункт недействительным. Вам нужно обратиться в суд с иском о взыскании с заказчика задолженности. Дело в том, что оплата выполненных работ не должна ставится в зависимость от поведения третьих лиц, а в данном случае от поведения мэрии.

Здравствуйте! 1. Договором признается соглашение двух или нескольких лиц об установлении, изменении или прекращении гражданских прав и обязанностей. 2. К договорам применяются правила о двух-и многосторонних сделках, предусмотренные главой 9 настоящего Кодекса, если иное не установлено настоящим Кодексом.

При ремонте квартиры был заключен договор строительного подряда с индивидуальным предпринимателем. В процессе ремонта подрядчиком была допущена ошибка в результате которой была залита квартира и нанесен ущерб. Подрядчик обещал нам устранить все за свой счет. Но прошел месяц и ничего не сделано кроме того в квартире из за сырости появился под обоями грибок. Как нам правильно оформить эту ситуацию, чтобы возместить ущерб и отказаться от услуг безответственного подрядчика?

Так чего же Вы уже месяц ждете? Пишите претензию своему подрядчику о возмещении вреда. Вызовите независимого эксперта пусть сделает экспертизу в присутствии подрядчика.

Пишите им аргументированную претензию с вашими требованиями, если они её не удовлетворят, подавайте исковое заявление в суд.

Доброго времени суток! Вам нужно сначала обратиться с писменной претензией к ИП, сделать оценку ущерба и обращаться в суд с иском о возмещении вреда.

У ИП год назад на строительном объекте погиб работник, с ним был заключен договор подряда. Родственники через суд требуют компенсировать моральный ущерб. Хотя на протяжении всего года отказывались от помощи.

Здравствуйте. Заинтересованное лицо вправе в порядке, установленном законодательством о гражданском судопроизводстве, обратиться в суд за защитой нарушенных либо оспариваемых прав, свобод или законных интересов. Нужно иск смотреть. По каким обстоятельствам?

Читайте так же:  Договор купли-продажи автомобиля бланк красивый

Моральный вред они могут потребовать в любой момент, хотя бы и ранее отказывались. Срока давности по данному требованию нет.

У ИП год назад на строительном объекте погиб работник, с ним был заключен договор подряда. Родственники через суд требуют компенсировать моральный ущерб. Хотя на протяжении всего года отказывались от помощи. Хотелось бы знать суть дела, а эти требования они в праве заявить иск в суд.

Здравствуйте! Родственники, конечно, имеют право обратиться в суд с иском. Это их право, даже если отказывались ранее. Конечно, что бы точнее ответить на вопрос нужно, как минимум, ознакомиться с иском. Если нужна помощь — обращайтесь.

Был заключен договор подряда на ремонтно-строительные работы. Заказчик не в полной мере оплачивает произведенные работы мотивируя тем, что работы закончены не в срок указанный в договоре, и требует компенсации расходов на оплату съемного жилья покупателям ее бывшей квартиры. Документации по этой оплате не предъявлено.
Вопрос: насколько правомерны требования заказчика. Спасибо.

Я думаю, что требования заказчика неправомерны Ничего платить не нужноЕсли вам не оплачиваются работы то обращайтесь в суд с иском о взыскании оплаты А по компенсации-пусть заказчик в суде доказывае тналичие причинно-следственной связи между несоблюдением срока ремонта и сьъемом жилья покупателем.

Если срок нарушены и здесь применим Закон о защите прав потребителей, то ответственность по ст.28 Закона Статья 28. Последствия нарушения исполнителем сроков выполнения работ (оказания услуг) 1. Если исполнитель нарушил сроки выполнения работы (оказания услуги) — сроки начала и (или) окончания выполнения работы (оказания услуги) и (или) промежуточные сроки выполнения работы (оказания услуги) или во время выполнения работы (оказания услуги) стало очевидным, что она не будет выполнена в срок, потребитель по своему выбору вправе: (в ред. Федеральных законов от 17.12.1999 N 212-ФЗ, от 25.10.2007 N 234-ФЗ) назначить исполнителю новый срок; (в ред. Федерального закона от 17.12.1999 N 212-ФЗ) поручить выполнение работы (оказание услуги) третьим лицам за разумную цену или выполнить ее своими силами и потребовать от исполнителя возмещения понесенных расходов; потребовать уменьшения цены за выполнение работы (оказание услуги); отказаться от исполнения договора о выполнении работы (оказании услуги). (в ред. Федерального закона от 21.12.2004 N 171-ФЗ) Потребитель вправе потребовать также полного возмещения убытков, причиненных ему в связи с нарушением сроков выполнения работы (оказания услуги). Убытки возмещаются в сроки, установленные для удовлетворения соответствующих требований потребителя. (в ред. Федерального закона от 17.12.1999 N 212-ФЗ) 2. Назначенные потребителем новые сроки выполнения работы (оказания услуги) указываются в договоре о выполнении работы (оказании услуги). (в ред. Федерального закона от 17.12.1999 N 212-ФЗ) В случае просрочки новых сроков потребитель вправе предъявить исполнителю иные требования, установленные пунктом 1 настоящей статьи. 3. Цена выполненной работы (оказанной услуги), возвращаемая потребителю при отказе от исполнения договора о выполнении работы (оказании услуги), а также учитываемая при уменьшении цены выполненной работы (оказанной услуги), определяется в соответствии с пунктами 3, 4 и 5 статьи 24 настоящего Закона. (в ред. Федерального закона от 21.12.2004 N 171-ФЗ) 4. При отказе от исполнения договора о выполнении работы (оказании услуги) исполнитель не вправе требовать возмещения своих затрат, произведенных в процессе выполнения работы (оказания услуги), а также платы за выполненную работу (оказанную услугу), за исключением случая, если потребитель принял выполненную работу (оказанную услугу). (в ред. Федеральных законов от 17.12.1999 N 212-ФЗ, от 21.12.2004 N 171-ФЗ) Абзац исключен. — Федеральный закон от 17.12.1999 N 212-ФЗ. 5. В случае нарушения установленных сроков выполнения работы (оказания услуги) или назначенных потребителем на основании пункта 1 настоящей статьи новых сроков исполнитель уплачивает потребителю за каждый день (час, если срок определен в часах) просрочки неустойку (пеню) в размере трех процентов цены выполнения работы (оказания услуги), а если цена выполнения работы (оказания услуги) договором о выполнении работ (оказании услуг) не определена — общей цены заказа. Договором о выполнении работ (оказании услуг) между потребителем и исполнителем может быть установлен более высокий размер неустойки (пени). (в ред. Федерального закона от 17.12.1999 N 212-ФЗ) Неустойка (пеня) за нарушение сроков начала выполнения работы (оказания услуги), ее этапа взыскивается за каждый день (час, если срок определен в часах) просрочки вплоть до начала выполнения работы (оказания услуги), ее этапа или предъявления потребителем требований, предусмотренных пунктом 1 настоящей статьи. (в ред. Федерального закона от 17.12.1999 N 212-ФЗ) Неустойка (пеня) за нарушение сроков окончания выполнения работы (оказания услуги), ее этапа взыскивается за каждый день (час, если срок определен в часах) просрочки вплоть до окончания выполнения работы (оказания услуги), ее этапа или предъявления потребителем требований, предусмотренных пунктом 1 настоящей статьи. (в ред. Федерального закона от 17.12.1999 N 212-ФЗ) Сумма взысканной потребителем неустойки (пени) не может превышать цену отдельного вида выполнения работы (оказания услуги) или общую цену заказа, если цена выполнения отдельного вида работы (оказания услуги) не определена договором о выполнении работы (оказании услуги). Размер неустойки (пени) определяется, исходя из цены выполнения работы (оказания услуги), а если указанная цена не определена, исходя из общей цены заказа, существовавшей в том месте, в котором требование потребителя должно было быть удовлетворено исполнителем в день добровольного удовлетворения такого требования или в день вынесения судебного решения, если требование потребителя добровольно удовлетворено не было. 6. Требования потребителя, установленные пунктом 1 настоящей статьи, не подлежат удовлетворению, если исполнитель докажет, что нарушение сроков выполнения работы (оказания услуги) произошло вследствие непреодолимой силы или по вине потребителя.

Со строительной фирмой заключен договор подряда. Выполненные работы приняты, в течение гарантийного срока обнаружены недостатки. Подали иск в суд, назначили строительную экспертизу, по результатам которой установлено, что дефекты являются производственными. В уточнениях иска прописали все согласно заключению эксперта. Вопрос, как оформить документально принятие работ уже после переделки? Надо ли проводить экспертизу качества при устранении недостатков выявленных работ?

Здравствуйте. Порядок приемки результата выполненных по договору подряда работ регламентирован положениями статей 720, 753 ГК РФ. Каких о особенностей после исправления недостатков нет. Обычной КС 2 можно использовать.

Наши подрядчики (заключен договор строительного подряда) не передают исполнительную документацию. Что делать в такой ситуации? Можем ли мы не оплачивать работу до момента, пока они не передадут документацию? Акты выполненных работ подписаны.

почему не передают? не оплачивайте конечно, но нужно сначала их уведомить об этом письменно

В соответствии с Гражданским кодексом РФ подрядчик обязан передать документацию. В договоре подряда указанное условие как правило также прописывается. Поскольку обязательство не исполнено вы вправе удерживать оплату.

Сколько лет можно судиться по задолженности если договор строительного подряда был заключен с физическим лицом?

сколько угодно.Дело должно быть рассмотрено в течение 2 месяцев, это общий срок.На практике в случае подачи апелляционных , кассационных и надзорных жалоб это может растянуться более чем на год.

Здравствуйте. До победы.

По всей видимости, пока решением суда будут удовлетворены обе стороны.

Между физ. сторонами был заключен договор строительного подряда. Через три недели Заказчик в одностороннем порядке решает заменить Подрядчика, найдя исполнителя за меньшую сумму, игнорируя прописанные в договоре суммы. Подрядчик несет мат. потери, так как все это время оплачивал работу рабочих. Можно ли подать на Заказчика в суд за нарушение пунктов договора, если договор был, к сожалению, составлен в одном экземпляре и остался у Заказчика?

Если возьмете договор то можно.

Нет договора нет суда, как то так.

Заключен договор строительного подряда на благоустройство территории детского сада. Оплата в полном объеме произведена по формам КС-2, КС-3, хотя в процессе выполнения работ изменили проектную документация. Произведена замена видов работ. Составлены акты. При проверке усматривают халатность, суд и освобождение от должности.

—Здравствуйте, на этот вопрос суд и ответит. и полагаю что ваших действиях имеется состав халатности. Всего хорошего.

Был заключен договор подряда со строительной фирмой на изготовление и монтаж гаражных ворот, все было произведено в срок, однако как оказалось позже, неправильно замерили, неправильно установили, неправильно приварили, конструкция полностью не соответствует нормам и требованиям по мнению экспертов. Возможно ли призвать компанию к ответственности, даже если акт приема-сдачи был подписан?

Возможно, если в договоре были прописаны размеры, а работники произвели работы по своим размерам.

Только в судебном порядке. Перед подачей иска в суд необходимо направить письменную претензию подрядчику. Копию претензии приложите к исковому заявлению, в качестве досудебного порядка урегулирования спорного вопроса.

21.06.2016 г. между мною и строительной компанией был заключен договор подряда на строительство дома и бани на участке. Срок выполнения 30 рабочих дней. Подрядчику были выделены денежные средства на закуп материалов, на что имеется расписка подрядчика. 03.07.2016 г. Подрядчик должен был после обеда завезти материалы и рабочих по монтажу на участок, с утра мы созванивались с ним. Однако он не появился и не отвечает на телефонные звонки по сегодняшний день. В ходе поиска было выяснено, что подрядчик, действующий на основании доверенности, оказался, что в данной фирме не работал, и в результате того, что сожительствовал с генеральным директором строительной фирмы заключал договора подряда, используя печать предприятия. В отношении него, понятное дело, заявление в полицию. Как мне привлечь фирму к ответственности? Спасибо. С уважением, Андрей.

Здравствуйте. Тут нужно смотреть договор подряда ст.420,421 ГК РФ. Так как договор считается заключенным в силу ст.433 ГК РФ. По судебной практике в силу ст.307 ГК РФ не порождает действие по условиям договора. Также по ст.183 ГК РФ нужно уточнить по одобрению сделки или наступят необратимые риски. Вы какие действия предпринимали? Переписка есть?

Здравствуйте! Спасибо за ваш вопрос. В вашем случае, необходимо обращаться в суд на фирму с исковым заявлением. Если для вас это важно и есть финансовая возможность, то вам стоит придти и получить юридическую консультацию по вашим документам, что бы знать, как лучше всего сделать из всех возможных вариантов. Всего доброго! Мы всегда рады будем Вам помочь!

21.06.2016 г. между мною и строительной компанией был заключен договор подряда на строительство дома и бани на участке. Срок выполнения 30 рабочих дней. Подрядчику были выделены денежные средства на закуп материалов, на что имеется расписка подрядчика.
03.07.2016 г. Подрядчик должен был после обеда завезти материалы и рабочих по монтажу на участок, с утра мы созванивались с ним. Однако он не появился и не отвечает на телефонные звонки по сегодняшний день. Фирма зарегистрирована в налоговой службе, но по месту регистрации её нет, фактический адрес местонахождения мне не известен. Стоит ли мне при еще действующем договоре подряда предпринимать шаги по розыску фирмы через гос. органы, писать заявление о мошенничестве в полицию и обратиться с заявлением в суд? Либо ждать, когда у договора закончатся оговоренные сроки строительства?
Спасибо.
С уважением, Андрей.

Можете и сейчас обращаться в правоохранительные органы, так как сроки обозначенные в договоре как этапы работ уже сорваны, и Вы не можете связаться со стороной по договору, предполагая что в отношении Вас совершено преступление.

Со строительной компанией был заключен договор подряда на строительство дома. Были установлены сроки начала и окончания работ, но потом перенесены и было составлено соответствующее дополнительное соглашение (начало работ-01.07.16 г. окончание 19.07.16 г) Но работы не были начаты в указанный срок. (утром позвонил один из членов бригады и сказал что нам не привезут дом) Хотели перенести на следующий день но это тоже оказалось невозможным, перенесли на 05.07.16.
Скажите пожалуйста можем ли мы рассчитывать на неустойку? Если да,то что и как для этого нужно сделать?

Здравствуйте. Тут нужно смотреть договор ст.421,420 ГК РФ и соглашение ст.450 ГК РФ. Вы подавали заявление7

В соответствии с п. 5 ст. 28 Закона о защите прав потребителей, неустойка составляет 3% в день от цены выполнения работы. Пишите претензию

Виктория, нужно направить в компанию претензию с ссылкой на Закон о Защите прав потребителей, в случае неудовлетворения претензии, обращаться в Суд. Учитывая стоимость дома, неустойка за просрочку исполнения может получиться внушительная, т.к. согласно ЗоЗПП ст.29 считается 3% от цены договора, но не более полной стоимости. В случае неудовлетворения Вашей претензии, можете взыскать в суде штраф в размере 50% от присужденной судом суммы, услуги на представителя и моральный вред. Для написания претензии и искового заявления лучше всего обратиться за помощью к юристам, т.к. требования потребителей Судами удовлетворяются, к тому же наверняка возникнут вопросы по качеству работ, и без консультации специалистов, акт приемки лучше не подписывать. Удачи!

Можете, так как договором предусмотрены сроки выполнения работ.

Здравствуйте. Необходимо изучить Ваш договор для объективного ответа.

Да, можете. Пишите претензию исполнителю.

Условиями договора строительного подряда, заключенного по результатам проведенного конкурса (в порядке, предусмотренном положений Федерального закона от 18.07.2011 № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» (223-ФЗ), предусмотрены обязанности заказчика по предоставлению порубочных билетов, геоподсновы, а также предоставление материалов и оборудования для выполнения работ по договору строительного подряда.
Указанные обязательства выполнены подрядчиком.
Как компенсировать (возместить, оплатить) выполненные подрядчиком работы, услуги, материалы? Возможные налоговые риски и ответственность. Возможная ответственность по 223-ФЗ.

На основании представленных подрядчиком первичных бухгалтерских документов, подтверждающих факт хозяйственной жизни (счета, акты, накладные, справки о стоимости работ).

Был заключен договор строительного подряда с ооо. В одностороннем порядке расторгаю этот договор. Аванс уплаченный мной предлагают вернуть в течении 3 месяцев. Хотя это ооо уже продана другому юл. Расписки мне отказываются писать, хочу чтоб написали точную дату полного возврата. Это ооо предлагают мне писать им расписку о том что я заберу часть уплаченного мной аванса.

Как быть? Забрать сейчас часть денег и написать расписку? Или идти прямиком в суд? Пока не произошло всей организации. Что может быть, кто в таком случае возвращает деньги? Как я поняла, новое юл не знает об этом долге.

предъявляйте досудебную претензию.

Предстоит строительный подряд. Договор подряда не заключен. Для начала работ заказчик передает нам деньги через договор займа. При этом в текст договора займа включает часть наших обязанностей напрямую относящихся к технологии выполнения строительных работ, качеству и т.д. Мы понимаем, что у этих договоров совершенно разное правовое регулирование. Как мотивированно отказать в подписании такого бреда?

Только договор подряда.

Необходимо подготовить мотивированный отказ со ссылкой на риски, которые повлечет договора займа. Подряд и займ не имеют ничего общего, если даже договор подряда не подписан, то это не означает, что нельзя внести предоплату. Займ при этом обязывает в любом случае возвращать деньги. Если нужно мы составим. Бесплатно никто тут документы не составляет насколько я знаю.

Ситуация такая: был заключен договор строительного подряда между Заказчиком и подрядчиком на возведение трех жилых домов. В ходе строительства Заказчик производил оплату поэтапно, для закупли стройматериалов и оплаты рабочим. После того, как два дома сдано в эксплуатацию, а один остался недостроенным, Заказчик отказался платить, мотивируя тем, что один из прорабов должен ему деньги, и он засчитывает задолженность по договору строительного подряда в счет долга прораба. Акты приемки работ и акты сверки он не подписывал, кроме того в договоре не указана дата начала и окончания работ. Есть ли судебная перспектива у данного дела и сможет ли подрядчик (ООО) получить свою задолженность?

День добрый. Перспектива есть, подрядчик может взыскать задолженность. Удачи!